工程招投标与合同管理复习题
&&&&工程招投标与合同管理复习题 一、单项选择题 1、 承包工程中，索赔从不同的角度，按不同的方法和标准，可以有许多种分类的方法，请 问以下那种不属于按干扰事件的性质划分的索赔： a、 工期拖延索赔 b、工程变更索赔 c、工程终止索赔 d、合同错误 2、以下那种特征不属于有效索赔的特征： a、合法性 b、及时性 c、真实性 d、全面性 3、fidic 合同条件第一版制定于 年 a、19&&&&13 b、1996 c、1957 d、1969 4、构成 fidic 合同的文件先后次序是：a、1、投标书 2、中标函 3、合同协议书 4、通 用条件 5、专用条件 6、规范 7、图纸 8、资料表和构成合同组成部分的其他文件 b、 1、 中标函 2、 合同协议书 3、 投标书 4、 专用条件 5、 通用条件 6、 规范 7、 图纸 8、 资料表和构成合同组成部分的其他文件 c、1、合同协议书 2、中标函 3、投标书 4、专 用条件 5、通用条件 6、图纸 7、规范 8、资料表和构成合同组成部分的其他文件 d、1、合同协议书 2、中标函 3、投标书 4、专用条件 5、通用条件 6、规范 7、图 纸 8、资料表和构成合同组成部分的其他文件 5、承包工程的风险分析中，以下那种不属于工程技术、经济、法律方面的风险： a、业主将工期限制得太紧，承包商无法按时完成；b、业主在工程中苛刻刁难承包商； c、承包商资金供应不足，周转困难；d、现场条件存在特殊的自然环境； 6、合同分析的主要对象是：a、合同协议书和合同条款； b、合同协议书和中标函 c、 合同协议书和投标书 d、合同协议书和专用条款 7、以下那种不属于建设工程合同的特征：a、合同主体的严格性 b、合同标的物的特殊性 c、合同履行期限的严格性 d、合同形式的特殊要求 8、工程师易人时，发包方必须至少于易人前 天通知承包人； a、7 b、14 c、6 d、10 9、国内工程招标投标与国际工程招标投标的区别是： a、国际工程招标投标是经济的产物；b、国际工程招标不进行招标公告； c、国内的工程招标没有暂定金额项目；d、国内的工程招标不会进行资格预审； 10、国际工程总报价中，以下那项不属于间接费： a、投标费 b、分包费 c、保险费 d、税金 11、建设工程投标报价中，施工措施费单列的是： a、工料单价法 b、综合单价法 c、综合基价法 d、不平衡报价法 12、以下那个文件不属于建设工程投标文件： a、投标书 b、授权委托书 c、报价表 d、履约保函 13、以下那项不属于投标工作： a、申报资格预审 b、提交标书 c、现场踏勘 d、编制标底 14、根据我国 2000 年 1 月 1 日实行的《中华人民共和国招标投标法》规定，以下那个项目 属于必须进行招标的： 私人投资的自用住宅楼 b、 a、 境外投资者在国内建设的水电站 c、 民营企业投资的厂房 15、评标委员会成员中，成员人数应为 人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员 总数的 ；a、3，3/4 b、3，2/3 c、5，3/4 d、5，2/3 16、以下那种说法是正确的：a、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由１省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。 b、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机 构的代理资质分为甲、乙、丙级。c、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资 质由国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分 为甲、乙级。d、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工 程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。 17、建设工程招标投标监管机关是指：a、省、自治区、直辖市建设行政主管部门 b、纪 律监察部门 c、检察院 d、省、市、县（市）建设工程招标投标办公室 18、以下哪一项工作不属于工程承发包的内容： a、建设工程监理 b、招标代理 c、生产职工培训 d、建筑安装工程施工 19、我国在工程建设中所采用的经营方式有自营方式和承包方式。承包方式又可分为： a、指定承包、协议承包、招标承包 b、总承包、分承包、独立承包 c、计划分配、投标竞争、指令承包 d、建设全过程承发包、阶段承发包、专业承包 20、以下关于企业资质的描述哪一项是正确的：a、工程施工总承包企业资质等级分为特、 一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。 工程监理企业划分为甲、乙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙、丙级。b、工程施工总承 包企业资质等级分为一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分 包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙 级。c、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级 分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程 造价咨询企业划分为甲、乙级。d、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级， 施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二、三级。工程监理 企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。 二、填空题 1．承发包是一种 方式，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批 货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易行为。 2、工程承发包方式按照承包人所处的地位划分可分为：总承包、分承包、 、 、 直接承包。 3、建设工程交易中心的三大基本功能是信息服务功能、 、 、 。 4、 建设工程招标人自行办理招标必须具备的两个条件是 1、 2、 。 5、建设工程项目招标投标中，国内实行 认证制度。 （岗位职务） 6、招标项目按照规定应具备两个基本条件：1、 2、 。 7、我国规定国内工程应采用 和 两种方式。 8、建设工程评标主要有 和 两种办法。 9、建设工程投标前期工作包括 和 两项内容。 10、投标人应在招标文件规定的 日期内将投标文件提交给招标人。 11、国内和国际工程招标投标都受到 的约束。 12、国际工程投标常用的投标策略主要有 和 两种方法。 13、合同又称 。合同概念有广义和狭义之分。 14、国家建设部、国家工商局于 1999 年发布的《建设工程施工合同（示范文本） 》主要由协 议书、 、 三部分组成。 15、 是衡量承包商管理水平的主要标志。 16、工程施工的过程就是 的实施过程。２17、fidic 是指 ，它是法文名称的缩写。 18、fidic 土木工程施工合同条件主要包括业主的权利与义务、 的权利与 职责、 的权利与义务。 19、施工索赔是双方面的，既包括 ，也包括 。 20、索赔工作分为两个阶段，即 阶段和 阶段。 三、多项选择题 1、 建筑市场的主体包括：业主 b、承包商 c、设计院 d、招标代理服务 2、 工程承发包方式按照合同计价方法可分为： a、 包工包料 b、指令承包 c、固定总价 d、单价合同 e、计量估价 f、成本加酬金 3、 建设工程招标投标活动的基本原则有： 合理原则 b、统一、开放原则 c、公开、 公平、 公正原则 d、诚实信用原则 e、强制性原则 4、建设工程投标人的权利有：a、确定自己的投标报价 b、要求优质优价 c、要求招标 人或代理机构对招标文件中的问题进行修改 d、有权参与投标或放弃参加投标 5、 建设工程招标投标监管机关的职权有： 组织和参与招标活动 b、 a、 择优选定招标人 c、 对投标人的投标资质进行复查 d、接受招标人申报的招标文件，并对招标文件审查认定 e、审查合同草案 6、以下属于公开招标工作程序的有： a、评标 b、议标 c、招标申请 d、招标人资格预审 e、签订合同 7、建设工程招标标底编制的方法主要有： a、工料单价法 b、综合单价法 c、固定总价法 d、定额预算法 8、以下属于建设工程投标报价的组成有： a、人工费 b、材料费 c、暂定金额 d、预备费 e、利润 f、税金 9、以下属于投标技巧的方法有： a、扩大标价法 b、不平衡报价法 c、多方案报价法 d、先盈后亏法 10、国际工程采用的招标方式有四种类型，其中包括： a、公开招标 b、邀请招标 c、两阶段招标 d、议标 11、国际工程招标文件的内容包括有： a、投标邀请函 b、履约担保 c、合同条款 d、协议书 12、由于合同价款确定方式划分，可以将建设工程合同分为： a、固定价格合同 b、可调单价合同 c、成本加酬金合同 d、可调价格合同 13、建设工程合同关于经济条款，以下叙述正确的是： a、 实行工程预付款的， 双方应在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额， 开工后按约定的时间和比例逐次扣回 b、 工程师对承包人超出设计图纸范围和因承包人自身 原因造成返工的工程量，如实计量，在与业主协商后酌情支付。c、质量保修金由承包人向 发包人支付。但一般不应超过施工合同价的 5%.d、变更价款的确定方法，如合同中已有适 用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款。 14、监理单位的权利有： a、选择工程总承包人的认可权 b、工程施工进度的检查、监督权 c、主持工程建设有 关的协作单位的组织协调，重要协调应当事先向业主报告 d、在工程合同约定的工程价格 范围内，工程款的支付的审核和签认权 15、施工合同管理的特点有： a、施工管理合同周期长 b、施工合同管理与效益、风险密切相关 c、施工合同的管理变量少 d、施工合同管理是综合性的、全面的、高层次的管理工作 16、施工承包合同的合同文本分析包括以下的哪几项工作：３a、合法性分析 b、风险分析 c、完备性分析 d、双方责权利分析 e、后果性分析 17、应用 fidic 合同条件的前提是： a、确定工程项目，筹措资金 b、通过竞争性招标确定承包商 c、按照固定价格方式编制招标文件 d、委托工程师对工程施工进行管理 18、fidic 条款中，以下属于工程师的权利有： a、有权批准或否决承包商将合同转让 b、对现场材料及设备有检查和拒收的权利 c、有权批准向承包商付款 d、有权发出开工令、停工令和复工令 19、工期索赔的计算方法有：a、网络分析法 b、分项法 c、总费用法 d、比例分析法 20、索赔的解决方法有：a、和解 b、调解 c、谈判 d、仲裁 e、诉讼 四、问答题 1.我国建设工程招标投标活动应遵循哪些基本原则 2.简述建设工程招标代理行为的特征。 3.建设工程招标文件由哪些内容组成 4.常用的投标技巧有哪几种 5.简述国内和国际工程招标投标的区别和联系。 6.作为承包商，对合同风险应采取什么对策 7.简述 fidic 施工合同文件的组成。 8.索赔证据有哪些基本要求 ．简答题 （1） 建筑市场的特点如何答案：这种生产活动和交易活动交织在一起的特点，使得建 筑市场在许多方面不同于其他产品市场。 主要表现在：1）交易方式为买方向卖方直接订货， 并一般以招投标为主要方式。2）交易价格以工程造价为基础，企业竞争是企业信誉、技术 力量和施工质量等方面的竞争。3）交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督，并 一般以公开化的方式交易 （2）《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的答案：根据《中华人民共 和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应 当先履行审批手续， 取得批准。 招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落 实，并应当在招标文件中如实载明。” （3）投标的工作程序有哪些答案：投标的工作程序应与招标程序相配合、相适应。为了 取得投标的成功，一般要经过从投标的前期准备，申请投标和递交资格预审书，接受投标邀 请和购买招标文件，研究招标文件，调查研究和澄清问题，编制施工计划，估价和确定投标 标价，编制投标文件，投标文件的投递，参加开标会、授标与签约的全过程。 （4）在监理合同的履行过程中委托人有哪些权利答案：在监理合同的履行过程中委托人 的权利：① 有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权。② 有对工 程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设 计变更的审批权。 监理人调换总监理工程师须经发包人同意。 有权要求监理人提交监 ③ ④ 理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。 有权要求监理人更换不称职的监理人员， ⑤ 直至终止合同。 （5）.什么是建筑市场的主体和客体答：建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。 其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交 易的对象，它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。４（6）. 什么是建设工程交易中心的三项基本功能答：建设工程交易中心的三项基本功能 是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。 （7）. 建设工程交易中心的运行原则是什么答：建设工程交易中心的运行原则是：信息 公开原则、依法管理原则、公平竞争原则、属地进入原则、办事公正原则。 （8）. 建设工程交易中心的运行程序如何答：建设工程交易中心的运行程序可以简单的 归纳为：报建备案，招标方式确认，履行建设项目招标投标程序，签订合同，进行质量、安 全监督登记，交纳有关工程前期费用，领取建设工程施工许可证。 （9）. 什么是建设工程招投标答：建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建 设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。 这些特 定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。 （10）. 建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面答：工程招标投标的特点主要 表现在以下几个方面：程序规范；多方位开放，透明度高；投标过程统一、有效地监督；公 平、客观；双方一次成交。 （11）.建筑工程招标投标的主体包括有哪些答： 建设工程的招标投标主体包括： 招标人、 投标人、招标代理机构 简答题 1、 《民法通则》的基本原则是什么 答：1）当事人民事地位平等的原则；2）自愿、公平、 等价有偿、诚实信用的原则；3）保护公民、法人合法民事权益的原则；4）遵守法律和国家 政策原则；5）维护国家和社会公共利益原则； 2、法人成立应具备的条件是什么 答：1）依法成立，即按照法定程序而成立；2） 有必要的财产或者经费， 即非国有企业法人必须有自己所有的财产， 国有企业法人有属于其 经营管理的财产；国家机关，事业单位和社会团体必须拥有必要的独立经费；3）有自己的 名称，组织机构和场所，法人的名称是使法人特定化的标志，组织机构是法人对内管理法人 事务，对外代表人进行民事活动的常设机构，场所是法人进行业务活动的地方；4）能够独 立承担民事责任，即法人具有独立民事主体资格，独立地参与民事活动，为自己取得权利， 设定义务，并对自己的行为后果承担民事责任； 3、无权代理的表现形式有那些 答：1）没有代理权而为代理行为；2）超越代理权限而 为代理行为；3）代理权终止后而为代理行为； 4、代理的特征是什么 答：1）代理是具有法律意义的行为；2）代理人应以被代理人的名义实施代理行为；3） 代理人在代理权限内实施代理行为； 4）被代理人对代理行为承担民事责任； 5、民法对财产所有权的保护方式有哪些 答：1）请求确认所有权；2）请求返还原物； 3）请求恢复 原状；4）要求停止侵害；5）请求排除妨害；6）请求赔偿损失； 6、引起责的消灭的原因有哪些 答：1）债因履行而消灭；2）债因双方协议而消灭；3） 债因混同而消灭；4）债因当事人死亡而消灭；5）债因抵消而消灭；6）债因提存而消灭； 7、合同具有什么样的特点 答：1）合同是当事人协商一致的协议，是双方或多方的民 事法律行为；2）合同的主体是自然人，法人和其他组织等民事主体；3）合同的内容是有关 设立，变更和终止民事权利义务关系的约定，通过合同条款具体体现出来； 8、合同内容一般包括那些条款 答：1）当事人的名称或者姓名和住所；2）标的；3）数量；4）质量；5）价款或者报酬；6） 履行期限；7）违约责任；8）解决争议的办法；５9、合同生效的条件是什么 答：1）成立生效；2）批准登记生效；3）约定生效； 10、《合同法》规定了哪几种无效合同 答：1)欺诈；2)胁迫；3)恶意、串通；4)以合法 形式掩盖非法同的；5)损害社会公共效益；6)重大误解；7)显失公平；8)乘人之危； 11、不同抗立构成的条件是什么 答：1）不可预见性；2）不可避免性；3）不可克服性；4）履行期间性； 12、简单不可抗力的法律后果 答：1）是合同全部不能履行，当事人可以解除合同，并 免除全部责任；2）是合同部分不能履行，当事人可部分履行合同，并免除其不履行部分的 责任；3）是合同不能按期履行，当事人可延期履行合同，并免除其延迟履行的责任； 13、业主在项目建设过程的主要职责是什么 答：1）建设项目立项决策；2）建设项目 的资金踌措与管理；3）建设项目的招标与合同管理；4）建设项目的施工与质量管理；5） 建设项目的竣工验收和试运行；6）建设项目的统计及文档管理； 14、承包商从事建设生产，一般需具备那几方面条件 答：1）有符合国家规定的注册资本；2）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格 的专业技术人员；3）有从事相应建筑活动所应有的技术装备； 15、在市场竞争中，要求承包商具有哪几方面实力 答：1）技术方面实力；2）经济方面实力；3）管理方面实力；4）信誉方面实力； 16、建筑产品具有什么样特点 答：1）建筑生产和交易的统一性；2）建设产品的单件性；3）建筑产品的整体性和分 部分项工程的相对独立性；4）建筑生产的不可逆性；5）建筑产品的社会性； 17、建设工程交易中心的运行原则是什么 答：1）信息公开原则；2）依法管理原则；3） 公平竞争原则；4）属地进入原则；5）办事公正原则； 18、什么是工程项目建设全过程招标 答： 工程项目建设全过程招标是从项目的可行性研究到交付使用进行一次性招标， 业主只需 提供项目投资和使用要求及竣工，交付使用期限，其可行性研究、勘察设计、材料和设备采 购、施工安装、生产准备和试运行、交付使用，均由一个总承包商负责承包。 19、建设单位招标应具备什么条件 答：1）招标单位是法人或依法成立的其他组织；2） 有与招工程相适应的经济、技术、管理人员；3）有组织编制招标文件的能力；4）有审查投 标单位资质的能力；5）有组织开标、评标、定标的能力； 20、建设项目招标应具备什么条件 答：1）概算已经批准；2）建设项目已经正式列入 国家部门或地方的年度固定资产投资计划；3）建设用地的征用工作已经完成；4）有能够满 足施工需要的施工图纸及技术资料； 建设资金和主要建筑材料， 5） 设备的来源已经落实； 6） 已经建设项目所在地规划部门批准，施工现场“三通一平”已经完成或一列入施工招标范 围； 21、简答建设项目施工公开招标程序 答：1）建设项目报建； 2）编制招标文件；3）投 标者的资格预审；4）发放招标文件；5）开标、评标与定标；6）签定合同； 22、工程项目施工招标文件内容有那些 答：1）投标须知、合同条件及合同格式；2）技术规范；3）投标文件；4）图纸； 23、投标文件由哪些内容组成 答：投标文件一般由下列内容组成：投标书、投标书附 录、投标保证金、法定代表人的资格证书、授权委托书、具有价格的工程量清单与报价表、 辅助资料表，资格审查表、按本须知规定提出的其他资料； 24、工程量清单与报价表有什么样的作用 答：1）为投标单位按统一价格报价，填报表 中各栏目价格，按价格的组成逐项汇总，按逐项的价格汇总成整个工程的投标报价；2）方 便工程进度款的支付， 没月结算时可按工程量清单和报价表的序号， 已实施的项目单价或价 格来计算应给承包商的款项；3）在工程变更或增加新的项目时，可选用或参照工程量清单６与报价表单价来确定工程变更或新增项目的单价和合价； 25、投标报价的工程量清单和报价表不可哪些表格 答：1）报价汇总表；2）工程量清单报价表；3）设备清单及报价表；4）现场因素、施工技 术措施及赶工措施费用报价表；5）材料清单及材料差价； 26、资格预审须知不可那些内容 答：1）工程概况、说明工程名称、建设地点、结构类 型、建设规模、发包方式、工程质量要求、计划开工日期和竣工日期，发包范围等；2）资 金来源，说明筹资方式；3）资格和合格条件要求； 27、资格预审时需填写那些表格 答：1）资格预审表和资料；2）财务状况；3）拟投入的主要管理人员情况；4）拟投入 劳动力和施工机械设备情况；5）近三年来所承建的工程和在建工程情况一览表；6）目前和 过去二年涉及的诉讼和仲裁情况；7）其他情况；8）联营体协议书和授权书； 28、资格预审文件不可哪些内容 答：1）资格预审通告；2）资格预审须知；3）资格预审 表和资料；4）资格预审合格通知书； 29．开标前的投标技巧主要有哪些 答：1、不平衡报价。2、零星用工（计日工） 一般可稍高于工程单价表中的工资单价。3、多方案报价法。 30．开标后的投标技巧主要有哪些 答：1）、降低投村价格。2）、补充投标优惠条件。 31、开标一般按什么样的程序进行 答：1）主持人宣布开标会议开始，介绍参加会议的单 位，人员名单及工程项目的有关情况；2）请投标单位代表确认投标文件的密封性；3）宣布 公正、唱标、记录人员名单和招标文件规定的评标原则、定标方法；4）宣读投标单位的名 称、投标报价、工期、质量目标、主要材料用量、投标担保或保函以及投标文件的修改，撤 回等情况，并作当场记录；5）与会的投标单位法定代表人或其代表人在记录上签字，确认 开标结果；6）宣布开标会议结束，进入评标阶段； 32、评标报告包括哪些内容 答：1）招标情况，包括工程概况、招标范围和招标的主要过 程；2）开标情况，包括开标的时间、地点、参加开标会议的单位和人员，以及唱标等情况； 3）评标情况，包括评标委员会的组成人员名单，评标的方法、内容和依据，对各投标文件 的分析论证及评审意见；4）对投标单位的评标结果排序，并提出中标候选人的推荐名单； 33、投标人的投标班子应由什么样的人才组成 答：1）经营管理类人才；2）技术专业类人才；3）商务金融类人才； 34、什么样的投标文件在开标时当场宣布无效 答：1）未加密封或者逾期送达的；2）无投标单位及其法定代表人或者其代理人印章的；3） 关键内容不全，字迹辨认不清或者明显不符合招标文件要求； 35、投标人应具有什么样的条件 答：1）投标人应具备承担招标项目的能力；国家有关规 定或者招标文件对招标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件；2）投标人 应当按照招标文件的要求编制投标文件， 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出实 质性响应；3）投标人应当在招标文件所要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达 投标地点。招收人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启； 36、在什么情况下采用两阶段招标方式 答：1）招标工程内容属高心技术，需在第一阶 段招标中博采众意，进行评价，选出最新最优设计方案，然后在第二阶段中邀请选中方案的 投标人进行详细的报价；2）在某些新型的大型项目承包之前，招标人对此项目的建造方案 尚未最后确定， 这时可以在第一阶段招标中向投标人提出要求， 就起最擅长的建造方案进行 报价，或者按其建造方案报价，经过评价，选出其中最佳方案的投标人再进行第二阶段的按 其具体方案的详细报价；3）一次招标不成功，即所有投标报价超出标底 20%以上，只好在 现有基础上邀请若干家较底报价者再次报价； 37．影响投标、决策的主观因素有哪些７答：1、技术方面的实力。2、经济方面的实力。3、管理方面的实力。4、信誉方面的实力。 38、投标人申报资格预审时应注意哪些事项 答：1）应注意平时对一般资格预审的有关资料的积累工作，并储存在计算机内，到针对某 个项目填写资格预审调查表时，再将有关资料调出来，并加以补充完善，如果平时不积累资 料，完全靠临时填写，则往往会达不到业主要求而失去机会；2）加强添表时的分析，既要 针对工程特点，下功夫填好重点部位，又要反映出本公司的施工经验。施工水平和施工组织 能力；3）在投标决策阶段，研究并确定今后本公司发展的的地区和项目时，注意收集信息， 如果有合适的项目，及早动手作资格预审的申请准备；4）作好递交资格预审表后的跟踪工 作，如果是国外工程可通过当地分公司或代理人，以便及时发现问题，补充资料； 39、现场考察的内容有哪些 答：1）工程的性质以其他工程之间关系；2）投标人投标的那一部分工程与其他承包商 或分包商之间的关系；3）工地地貌、地质、气候、交通、电力、水源等情况，有无障物等； 4）工地附近有无住宿条件，料场开采条件，其他加工条件，设备维修条件等；5）工地附近 治安情况； 40、效核工程量什么作用 答：它直接影响投标报价及中标机会，例如当投标人大体上确定了工程总报价之后，对 某些项目工程量可能啬的， 可以提高单价， 而对某些项目工程量估计会减少的， 可降低单价； 41、施工规划包括哪些内容 答：包括施工方案和施工方法，施工进度计划，施工机械、 材料，设备和劳动力计划，以及临时生产、生活设施； 42、为什么要有投标决策 答：1）针对项目招标具投标、或是不投标；2）倘若去投标， 是投什么性质的标；3）投标中如何采用以长制短，以优胜劣的策略和技巧； 43、通常情况下，哪些招标项目应放弃投标 答：1）本施工企业主管和兼营能国之外的项目；2）工程规模，技术要求超过本施工企 业技术等级的项目；3）本施工企业生产任务饱满，则招标工程的盈利水平转低或风险较大 的项目；4）本施工企业技术等级，信誉、施工水平明显不如对手的项目； 44．决策投标或弃标的因素有哪些 答：1）业主和监理工程师的情况。2）竞争对手和竞争形式的分析。3）法律、法规的情况。 4）风险问题。 45．什么叫多方案报价法应用时注意什么 答： 是利用工程说明书或合同条款不够明确之处， 以争取达到修改工程说明书和合同为目的 的一种报价方法。情况：1）对能早期结帐收回工程款的项目（如土方、基础等）的单价可 报以较高价，以利于资金周转；对后期项目（如装饰、电气设备安装等）单价可适当降低。 2）估计今后工程量可能增加的项目，其单价可提高，而工程量可能减少的项目，其单价可 降低。3、图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量需要增加的，其单价可提高，而工 程内容不明确的，其单价可降低。4）没有工程量只填报单价的项目，其单价宜高，这样， 既不影响总的投标报价，又可多获利。5）对于暂定项目，其实施的可能性大的项目，价格 可定高价，估计该工程不一定实施的可定低价。 46．建设工程勘察设计合同的主要内容有哪些 答：1、发包人提交有关基础资料的期限。2、勘察、设计人提交勘察、设计文件的期限。 3、勘察或者设计的质量要求。4、勘察、设计费用。5、双方的其他协作条件。6、违约责任。 47．什么叫做不平衡报价法不平衡报价有哪几种情况 答：不平衡报价，指在总价基 本确定的前提下，如何调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后投标人 可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济效益。情况：1）对能早期结帐收回工程 款的项目（如土方、基础等）的单价可报以较高价，以利于资金周转；对后期项目（如装饰、８电气设备安装等）单价可适当降低。2）估计今后工程量可能增加的项目，其单价可提高， 而工程量可能减少的项目，其单价可降低。3、图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程 量需要增加的，其单价可提高，而工程内容不明确的，其单价可降低。4）没有工程量只填 报单价的项目，其单价宜高，这样，既不影响总的投标报价，又可多获利。5）对于暂定项 目，其实施的可能性大的项目，价格可定高价，估计该工程不一定实施的可定低价。 48．简答投标文件的作用 答：是承包商参与投标竞争的重要凭证；评标，决标和定立合 同的依据；是投标人素质综合反映和投标人能否取得经济效益的重要因素。 49．简答投标文件的组成 答：⑴投标书。⑵投标书附件。⑶投标保证金。⑷法定代表人资格证明书。⑸授权委托 书。⑹肯有标价的工程量清单与报价表。⑺施工规划。⑻辅助资料表。⑼对招标文件中的合 同协议条款内容的确认和响应。⑽按招标文件规定提交的其他资料。 50、国际工程投标的工作程序大体可分为哪几个主要过程 答：1、工程项目的投标决策。 2、投标前的准备工作。3、计算工程报价。4、投标文件的编制和发送。 51．影响国际工程投标决策的因素主要有哪些 答：1、业主方面的因素。2、工程方面的因素。3、承包商方面的因素。 52．国际工程投标的准备工作主要有哪些 答：组建投标班子，参加资格预审，购买招 标文件，施工现场及市场调查，办理投标保函，选择咨询单位和雇佣代理人等。 53．在国际工程投标中为什么必须雇佣代理人 答：他们拥有经济、技术、法律等方面 的专家，经常搜集、积累各种资料、信息，因而能比较全面而又比较快的为投标者提供进行 决策所需要的资料，特别是投标人到一个新的地方去投标，如能选择一个理想的咨询机构， 为你提供情报，出谋划策以至协助编制投标书等，将会大大提高中标机会。 54．代理人的一般职责有哪些 答：1、向雇主传递招标信息，协助投标人通过资格预审。 2、传递投标人与业主间的信息往来。3、提供当地法律咨询服务、当地物资劳力、市场行情 及商业活动的经验。4、如果中标，协助承包商办理入境签证、居留证、劳工证、物资进出 口许可证等多种手续，以及协助承包商租用土地、房屋、建立电话、电传、邮政信箱等。 55．国际工程投标应注意哪些事项 答：1、参加国际工程投标应办的手续。2、不得任意修改投标文件中原有的工程量清单 和投标书的格式。3、计算数字要正确无误。4、所有投标文件应装帧美观大方，投标人要在 每一页上签字，较小工程可装成一册，大、小型工程可分为几部封装。 56．什么是综合单价的计价方式 答：所谓综合单价的方式是指，综合了直接费、间接费、工程取费、有关文件规定的调 价、材料差价、利润、税金、风险等一切费用的工程量清单的单价。 57．常见的作价技巧有哪些 答：⑴对施工条件差的工程，造价低的小型工程，自己施工上有专长的工程以及由于某些原 因自己不想干的工程，报价可高一些，结构比较简单而工程量又较大的工程，短期能突击完 成的工程，企业急需拿到任务以及投标竞争对手较多时，报价可低一些。⑵海港、码头、特 殊构筑物等工程报价可高， 一般房屋土建工程则报价宜低。 ⑶在同一个工程中可采用不平衡 报价法，但以不提高总标价为前提，并避免畸高畸低，以免导致投标作废。 58、什么是标的物的风险 答：风险，是指标的物因不可归责于任何一方当事人的事由 而遭受的意外损失，一般情况下，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承 担，交付之后由买受人承担。 59．什么是工料单价的计价方式 答：按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定，作为直接费的基础。 60．投标报价的宏观审核有哪些方法 答：1、单位工程造价。2、全员劳动生产率。3、单 位工程用工用料正常指标。4、各分项工程价值的正常比例。5、各类费用的正常比例。6、９预测成本比较控制法。7、个体分析整体综合控制法。8、综合定额估算法。 61．租赁合同的内容包括哪些条款 答：⑴租赁物的名称。⑵租赁物的数量。⑶用途。 ⑷租赁期限。⑸租金及其支付期限和方式。⑹租赁物的维修。 62．承揽合同的内容包括哪些条款 答：承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、 质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。 63．建设工程合同交易哪些特征 答：1、合同主体的严格性。2、合同标的特殊性。 3、合同履行期限的长期性。4、计划和程序的严格性。5、合同形式的特殊要求。 64．成本加酬金合同有什么缺点适用于什么项目 答：缺点是业主对工程总造价不易控 制，承包商也往往不注意降低项目成本。适用：1、需要立即开展工作的项目，如震后的救 灾工作。2、新型的工程项目，或对项目工程内容及技术经济指标未确定。3、 项目风险很大。 65．开办费一般包括小费用 答：1、施工用水、用电；2、施工机械费。3、脚手架费。 4、临时设施费。5、业主和工程师办公室及生活设施费。6、现场材料试验及设备费。7、工 人现场福利及安全费。8、职工交通费。9、防火设施。10、保护工程材料和施工机械免于损 毁和失窃费。 11、 恶劣气候下的工程保护措施费。 12、 现场道路及进出场通道修筑及维持费。 13、工程放线费。14、告示板费等。 66．简答建设工程合同的不同角度的分类 答：1、从承发包的工程范围进行划分。 2、从完成承包的内容进行划分。3、从付款方式进行划分。 67．在过程保险合同中，什么是投保人、保险人、被保险人和受益人 答：投保人是指与 保险人订阅保险合同， 并按照保险合同负有支付保险费义务的人。 保险人是指与投保人订立 保险合同， 并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。 被保险人是指其财产或者人身受保 险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中 由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人、投保人，被保险人可以为受益人。 68．保险合同的基本条款有哪些 答：1、保险人名称和住所。2、投保人、被保险人名称 和住所，以及人身保险的受益人的名称和住所。3、保险标的。4、保险责任和责任免除。5、 保险期间和保险责任开始时间。6、保险价值。7、保险金额。8、保险费以及支付办法。9、 保险金赔偿或者给付办法。10、违约责任和争议处理。11、订立合同的年、月、日。 69、常见的投标策略有哪些 答：1、靠提高经营管理水平取胜。2、靠改进设计和缩短 工期取胜。3、低利政策。4、加强索赔管理。5、着眼于发展。 70、订立施工合同应当遵守的原则是什么 答：在订立时应遵守自愿、公平、诚立信用等原则。 71．可调价合同中价格调整的范围是什么 答：1）法律、行政法规和国家有关政策化影响 合同价款；2）工程造价管理部门公布的价格调整；3）一周内非承包人原因停水、停电、停 气造成停式累计超过 8 小时；4）双方约定的其他因素； 72．编制投标文件应做哪些准备工作 答：1、组织投标班子、确定投标文件编制的人员。2、仔细阅读诸如投标须知、投标书附件 等各个招标文件。3、投标人应根据图纸审核工程量表的分项、分部工程的内容和数量。4、 收集现行定额标准、取费标准及各类标准图集，并掌握政策性调价文件。 73．隐蔽工程的验收是怎样进行的 答：工程具备隐蔽条件和达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽和 中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收，通知包括隐蔽和中间验收内容，验收时间 和地点，承包人准备验收记录，验收合格工程师在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽和继 续施工，验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。 74、竣工交付使用的工程必须符合哪些基本条件 答：1）完成工程设计和合同中规定的各项工作内容，达到国家规定的竣工条件；2）工程质１０量应符合国家现行有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同规定的要求，并经质量监督 机构核定为合格或优良；3）工程所用的设备和主要建筑材料，构件应具有产品质量出厂检 验合格证明和技术标准规定必要的进场试验报告；4）具有完整的工程技术档案和竣工图， 已办理工程竣工交付使用的有关手续；5）已签署工程保修证书； 75．买卖合同交易什么特点 答：1、买卖合同是双务、有偿合同。2、买卖合同是诺成合同。3、买卖合同是不要式合同。 76、质量保修书的内容包括哪些 答：质量保修项目内容及范围；质量保修期；质量保修责任；质量保修金的支付方法； 77、项目经理的职责有哪些 答：项目经理应当对施工现场的施工质量、成本、进度、安全等全面的责任，对于在 施工现场出现的超过自己权限范围的事件， 应当及时向上级有关部门和人员汇报， 请示处理 方案或者取得自己处理的授权。1）代表承包人向发包人提出要求和通知。2）组织施工。 78．变更合同价款按照什么方法进行 答：1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款；2）合 同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；3）合同 中没有适用或类似于变更工程的价格， 由承包人提出适当的变更价格， 经工程师确认后执行； 79、简答工程施工合同的违约责任 答：1）一方违约后，另一方可按双方约定的担 保条款，要求提供保的第三方承担相应责任；2）一方违约后，另一方要求违约方继续履行 合同时，违约方承担违约责任全仍就继续履行合同 80、什么叫做公开招标它具有什么优点 答：公开招标双称为无限竞争招标，是由招 标单位通过报刊、广播、电视等方式发布招标广告，有意的承包商均可参加资格审查，合格 的承包商可购买招标文件，参加投标的招标方式。优点：投标的承包商多、范围广、竞争激 烈，业主有较大的选择余地，有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期； 81、施工合同双方当事人的工程保险义务是怎样的 答：1）工程开工前，发包人应当为建 设工程和施工场地内发包人人员及第三方人员生命财产办理保险， 支付保险费， 发包人可以 将上述保险事项委托承包人办理，但费用由发包人承担；2）承包人必须为从事危险作业的 职工办理意外伤害保险， 并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险， 支付 保险费用；3）运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，不论由承发包双方任何一方 保管，都有应由发包人（或委托承包人）办理保险，并支付保险费用； 82、哪些行为是属于工程转包 答：1）承包人将承包的工程全部包给其他施工单位，从中提取回扣者；2）承包商人将 工程的主要部分或群体工程 （指结构技术要求相同的） 中半数以上的单位工程包给其他施工 单位者；3）分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位者； 83、施工合同争议的解决方法是什么 答：1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请促裁；2）向有管辖权的人民法院起诉； 84、程序哪些情况当事人可停止履行合同 答：1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；2）调解要求停止施工， 且为双方接受；3）仲裁机构要求停止施工；4）法院要求停止施工； 85、哪些情况下可以解除合同 答：1）合同的协商解除；2）发生不可抗力时合同的解 除；3）当事人违约时合同工的解除； 86、暂停施工的原因有哪些 答：工程师要求的暂停施工；因发包人违约，承包人主动 暂停施工；意外情况导致的暂停施工； 87、f2d2c 合同条件具有哪些特点 答：1）国际性，通用性、权威性；2）公正合理、 职责分明；3）程序严谨，易于操作；4）通用条件和专用条件的有机结合；１１88、职营有哪几种形式 答：1）法人型联营，也称紧密型联营，是指参加联营的各方共同出资，组成新的肯法 人资格的经济实体；2）合伙型联营，也称半紧密型联营，是指联营各方共同出资，共同经 营，组成一人合伙性质的经济组织，该经济组织不具有法人资格；3）协作型联营，也称松 散型联营，是指联营各方按照合同的约定相互合作，各自独立经营，各自承担民事责任； 89、因不可抗力事件导致的费用及手拖延的工期，合同双方是怎样分担的 答：1）工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场 地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包承担；2）发包人承包人人员伤亡由其所 在单位负责，并承担相应费用；3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4）停 工期间， 承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用同发包人承 但；5）工程所需清理，修复费用，由发包人承担；6）延误的工期相应顺延； 90、什么叫做邀请招标它具有什么优点 答：邀请招标又称为有限竞争性招标，这咱 方式不发布广告， 业主根据自己的经验和所掌握的各种信息资料， 向有承担该项工程施工能 力的三个以上承包商发出招标邀请书，收到邀请书的单位才有资格参加投标；优点：目标集 中，招标的组织工作较容易，工作量比较小； 论述题 1、论述《民法通则》调整的对象。 答：根据《民法通则》的规定，其调整对象是平等主 体之间的财产关系和人身关系。（1）平等主体之间的财产关系、财产关系是人们在生产、 分配、 交换和消费过程中形成的是有经济内容的社会关系， 平等主体之间的财产关系具有以 下特点：1）这一财产关系在法律上表现为静态的财产所有关系和动态的财产流转关系；2） 当事人的法律地位平等；3）当事人在经济利益上互利有偿；4）这一财产关系是自愿基础上 发生在公民之间、法人之间以及公民和法人之间。（2）平等主体之间的人身关系，人身关 系是指人身密切联系而无直接财产内容的社会关系， 这种关系是与人身人可分离的， 一般不 具有直接的经济内容。平等主全之间的人身关系，包括人格关系和身份关系，其特点是：1） 人身关系是与财产关系相对应的关系；2）当事人处于平等的地位；3）以特定的精神利益为 内容；4）与作为民事主体的公民、法人密切相关，不可分离。 2、论述合同法的基本原则。 答：1）合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意 志强加给另一方 2）当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。 3）当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。4）当事人行使权利，履行义务应当遵 循诚实信用原则。5）当事人订立合同、履行合同，应当遵循法律、行政法规、尊重社会公 德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。 3．论述建筑市场与工程项目招投标的关系。 答：建筑市场与工程项目是相互联系、相互 促进的， 工程项目招投标制是市场经济的产物， 建筑市场自身的发展有赖于建筑市场整体及 主市场经济体系的完善和发展， 同时招投标制又是培养发展建筑市场的主要环节， 没有招投 标制的发展就不分形式完善的建筑市场机制。1）工程项目招投标是培育和发展建筑市场的 重要环节。2）推行招投标制有利促进经济体制的配套改革和市场经济体制的建立。3）推行 招投标制有利促进我国建筑业与国际接轨。 4．论述三种招标方式的优缺点及适用范围。 答：1）公开招标。优点：投标的承包商多， 范围广，竞争激烈，业主有较大的选择余地，有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工 期。缺点：由于投标的承包商多，招标工作最大，组织工作复杂，需投入较多的人力、物力， 招标过程所需时间较长，因而此类招标方式主要适用于投资额度大、工艺、结构复杂的较大 型工程建设项目。2）邀请招标。优点：目标集中招标的组织工作较容易，工作量较小。缺 点：由于参加的投标单位较小，竞争性较差，使招标单位对投标单位的选择余地较少，如果 招标单位选择邀请单位前所掌握信息资料不足， 则会失去发现最适合承担该项目的承包商的１２机会。公开招标和邀请招标者必须按规定的招标程序进行，要制订统一的招标文件，投标都 必须按招标文件的规定进行投标。3）议标：对于涉及国家安全的工程或军事保密的工程， 或紧急抢险救灾工程，通过直接邀请某些承包商进行协商选择承包商这种招标方式称为议 标，在我国颁布的招标投标法中已取消了议标的招标方式。 5、论述建设项目施工公开招标的程序。 答：公开招标的程序分为 6 个大步骤，1）建设 项目报建，根据《工程建设项目报建管理办法》的规定凡在我国境内投资兴建的工程建设项 目都必须实行报建制度， 接受当地建设行政主管部门的监督管理。 审查建设单位资质。 2） 3） 招标申请。4）资格预审文件，招标文件编制与送审。5）刊登资格预审通告、招标通告。6） 资格预审。7）发放招标文件。8）勘察现场。9）招标预备会。10）工程标底的编制与送审。 11）投标文件的接收。12）开标。13）评标。14）定标。15）合同签订。 6、论述合同在工程项目中的应用（作用）。 答：1 合同分配着工程任务，它详细地具体 地定义着工程任务相关的各种问题 2 合同确定了项目的组织关系， 它规定着项目参加者各方 面的经济责权利关系和工作的分配情况， 所以它直接影响着整个项目组织和管理系统的形态 和运作 3 合同作为工程项目任务委托和承接的法律依据， 是工程实施过程中双方最高行为准 则，工程活动中的一切活动都是为了履行合同，都必须按合同办事，双方的行为主要靠合同 来约束， 所以工程管理以合同为核心 4 合同将工程所涉及到的生产、 材料和设备供应、 运输， 各专业设计和施工的分工协作关系联系起来， 协调并统一工程各界参加者的行为 5 合同是工 程过程中双方争执解决的依据 7、论述工程项目合同体系。 答：合同都是为了完成项目目标，定义项目的活动，它们之 间存在复杂的关系，形成项目的合同体系。1 业主的主要合同关系，主合同有：咨询（监理） 合同、勘察设计合同、工程承包合同、供应合同、贷款合同 2 承包商的主要合同关系，工程 分包合同、设备和材料供应合同、运输合同、加工合同、租凭合同、劳务合同等 3 其他方面 的合同关系：多级分报合同、合伙合同，总之，项目的分标方式确定了项目的主要合同关系 8、论述公开招标程序。 答：1 招标准备工作。组建招标机构，委托招标任务，办理工程 招标的各种审批手续等 2 招标人发布招标信息 3 起草招标文件， 并编制标底 4 对承包商的资 格预审，售（发）标书，只有资格预审合格的承包商才有资格购买或获得标书 5 承包商（投 标人） 开始做标并投标以及招标人组织召开的标前会议以及考察施工现场 6 开标与投标文件 分析 7 召开澄清会议，业主对投标文件中发现的问题，特别是实施方案，进度计划等问题， 或未理解不清楚的地方可以要求投标人， 特别是拟订的承包商的项目经理解答 8 定标。 由招 标委员会负责以确保定标的科学性和公正性 9 授标和标后谈判。 确定一个中标人后业主可以 签发中标函，双方进一步接触进行标后谈判 10 签发施工合同 9、论述索赔工作程序。 答：按照国际惯例索赔工作程序如下：第一，向业主（监理工程师） 发出书面索赔意向通知，声明要对干扰事件提出索赔。第二，起草并提交索赔报告，提交索 赔意向通知书后的一定时间内（fidic 是 28 天）承包商必须提交正规的索赔报告，这阶段 承包商有大量的管理工作 1 事态调查，对干扰时间的起因、过程、状况进行调查，只有存在 干扰事件，才有可能提出索赔 2 干扰事件的原因分析。干扰事件由谁引起就是谁的责任，如 非对方引起则无索赔 3 索赔根据分析和评价。索赔要求必须符合合同，必须有合同支持，即 按合同条款规定应该赔偿 4 损失调查。 索赔以赔偿实际损失为原则， 如果没有损失就没有索 赔 5 收集证据，没有证据，索赔要求是不能成立的 6 起草索赔报告 7 提交索赔报告。第三， 解决索赔，对于承包商的损失进行分项计算，进行合理赔偿 选择题 1、某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强，因而多由有关的专业承包单位承包，称为 （ ） a、总承包 b、分承包 c、阶段承包 d、专项承包 2、国外的可行性研究，依研究的任务和深度通常分为三个阶段，下列选项不正确的是（ ）１３a、机会研究 b、概算 c、可行性研究 d、可行性初步研究 3、以鉴别投资机会（即寻求作为投资主要对象的优先发展的部门，并形成项目设想）为任 务是（ ） a、机会研究 b、概算 c、可行性研究 d、可行性初步研究 4、为了解决在初步设计阶段无法解决的某些重大或特殊项目的某些技术问题而进行的是 （ ） a、技术设计 b、施工图设计 c、初步设计 d、方案设计 5、在世界范围内进行招标，国内外合格的投标商均可以投标，称为（ ） a、国内竞争性招标 b、国际竞争性招标 c、邀请招标 d、议标 6、通知所有的投标者参加揭标仪式，其他愿意参加者也不限制，当众开标，称为（ ） a、公开开标 b、有限开标 c、秘密开标 d、其他开标 7、投标竞争激烈，为迷惑对方，可有意泄露一点假情报，如不打算参加投标，或准备投高 报价标，却在投标截止之前几个小时突然前往投标，并压低报价，从而使对手措施不及而败 北，称为（ ） a、不平衡报价法 b、多方案报价法 c、突然袭击法 d、低投标价夺标法 8、由评标小组或评标委员会拟订评标的内容，例如工程报价、工期、主要材料消耗、施工 组织设计、工程质量保证和安全措施，分项进行分析比较或调查，进行综合评议，选择其中 各项条件都较优良者为中标单位，此种评标方法称为（ ） a、计分法 b、低标价法 c、协商议标法 d、专家评议法 9、中标人接到中标通知书后，即成为该招标工程的施工承包商，应在中标通知书发出 之日起（）日内与业主签订施工合同，合同自双方签字盖章之日起成立。 a、20 b、10 c、15 d、30 10、在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化分为不同方式，其中承包人提高工 程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为（ ） a、包工包料 b、包工部分包料 c、包工不包料 d、包清工 11、在施工图设计阶段编制（ ） a、设计概算 b、施工图预算 c、投资估算 d、工程竣工决算 12、如为减少企业大量窝工造成的亏损，或为打入某一市场，或为挤走竞争对手保住自己的 地盘，可以制订亏损标，力争投标，此投标方法称为（ ） a、不平衡报价法 b、多方案报价法 c、突然袭击法 d、低投标价夺标法 13、施工招标阶段，投资方核实建设规模的依据是（ ） a、标底 b、投标报价 c、材料价格 d、设备价格 14、施工投标文件技术部分的主要内容是（ ） a、施工组织设计 b、投标标价 c、人工费 d、措施费 15、按我国现行规定，一般建设项目按（ ）和施工图设计两个阶段进行设计。 a、初步设计 b、结构设计 c、规划设计 d、施工组织设计 16、勘察工作的主要内容包括：（ ） a、“三通一平” b、地基处理 c、工程测量 d、水文地质勘测 e、工程地质勘察 17、建筑工程施工招标必须编制标底，标底的作用表现在：（） a、标底是投资方核实建设规模的依据 b、标底是衡量投标单位报价的准绳 c、标底是评标的重要度 d、招标工程必须以严格认真的态度和科学的方法编制标底 e、标底价格应由成本、利润、税金组成 18、承包方式按承包者所处的地位划分有（ ） a、总承包 b、分承包 c、联合体承包 d、专业承包 e、bot 方式 19、招标人自行办理招标事宜， 应当具有编制招标文件和组织评标的能力， 具体包括： （ ） a、具有项目法人资格(或者法人资格) b、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技１４术、 概预算、 财务和工程管理等方面专业技量； c、 有从事同类工程建设项目招标的经验 d、 设有专门的招标机构或者拥有 3 名以上专职招标业务人员 e、 熟悉和掌握招标投标法及有关 法规规章 20、目前我国建设项目可行性研究的主要内容包括（） a、总论 b、市场需求情况和拟建规模 c、资源、原材料、燃料及公用设施情况 d、厂址方案和建厂条件 e、设计方案 21、确定中标企业的主要依据是标价合理，能保证质量和工期、社会信誉良好及（ ） a、具有较强的带资能力 b、与投标单位有良好的合作关系 c、经济效益好 d、技术准备好 22、中标通知书是一种（ ） a、要约 b、承诺 c、要约邀请 d、合同 23、仲裁机构受理必须是（ ） a、法院裁决必须仲裁 b、纠纷经调解 c、当事人一方愿意仲裁 d、当事人达成仲裁 24、评标委员的人数要求，按规定正确的是（ ） a、成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二 b、成员人数为 5 人以上双数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二 c、成员人数为 7 人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二 d、成员人数为 7 人以上双数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二 25、勘察设计招标应具备的条件有（ ） a、具有经审批机关批准的设计任务书或项目建 议书 b、“三通一平”已完成 c、施工合同已签定 d、监理合同已签定 26、在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既不影响总报价，又可以 在中标后获取较好经济效益的投标报价技巧称为（ ） a、不平衡报价法 b、多方案报价法 c、突然降价法 d、低投标价夺标法 27、投标人投标时，交纳的是（ ） a、履约保函 b、投标保证金 c、定金 d、回扣 28、当事人一方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示，称为（ ） a、要约引诱 b、承诺 c、要约邀请 d、要约 29、采购的活动涉及国家安全和秘密，可以（ ） a、公开招标 b、邀请招标 c、不进行招标 d、公开招标和邀请招标均可 30、合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，称为（ ） a、无效合同 b、双务合同 c、有效合同 d、单务合同 31、投标须知是（ ）文件的组成部分 a、投标 b、招标 c、投标和招标 d、招标公告 32、标底文件应由是由（ ）编制 a、投标人 b、发包人 c、分包单位 d、总承包人 33、建筑工程合同应采用（ ） a、书面形式 b、口头形式 c、其他形式 d、电子文件 34、根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是（ ） a、公开招标 b、刊登资格预审通告 c、投标文件的编制 d、发放招标文件 35、建筑工程施工投标标价的计算依据有（） a、招标文件 b、施工图纸 c、施工组织设计 d、施工现场条件 e、监理合同 36、建设工程施工投标文件可判为无效标书的情况有（） a、投标文件未按规定的时间、地点送达 b、投标人未按时参加开标会 c、重要数据和文字无法辨认 d、充分响应招标文件 e、投标文件未密封 37、建筑工程承包的方式按承包范围划分有（） a、建设全过程承包 b、阶段承包 c、专项承包 d 分包 e、建造—经营—转让承包 38、《合同法》规定，有下列情形的合同属于可撤消或可变更合同：（ ）１５a、因重大误解订立的合同 b、在订立合同时显失公平 c、一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意义的情况下订立的合同 d、 违反法律、行政法规的强制性规定 e、损害社会公共利益 39、合同可以是（ ）、其他形式 a、书面形式 b、口头形式 c、其他形式 d、明示 e、暗示 40、按照《中华人民共和国招标投标法》规定，招标分为：（ ） a、公开招标 b、邀请招标 c、议标 d、采购 e、法律规定的其他招标方式 41、建设工程招标是根据（ ）提出报价。 a.投标人的意图 b.中标人的意图 c.招标人的意图 d.主管建设部门的意图 42、建设工程招标是（ ）的对称概念 a.工程招标 b.建设工程投标 c.工程投标 d.中标单位 43、被邀请投标的单位最少不得低于（ ） a 、4 家 b、5 家 c、8 家 d、10 家 44、招标文件一经发出，不得随意修改或增加条件，如需修改，一般应当在投标截止日期前 （ ）以书面方式通知投标单位。 a .20 天 b.30 天 c.10 天 d.15 天 45、当投标人少于（ ）时，招标人应当依照招标法重新招标。。 a. 3 个 b. 5 个 c. 7 个 d.10 个 46、下列文件中不属于招标文件内容的是（ ） a.投标须知及投标文件格式 b.施工图纸及技术规范 c.施工方案及施工组织设计 d.合同条件及会同协议条款 47、在编制标底时，一般对于（ ）因素不予考虑 a.工期 b.质量标准 c.价差 d.投标单位的企业性质 48、采用平方米造价为基础编制标底时，一般不包括（ ）部分 a.基础 b.外装饰 c.内装饰 d.设备 49、招标工程的标底是指（ ） a.投标单位的最低报价 b.允许的最高报价 c.招标工程的计划价格 d.合同价格 50、设备采购招标一般将合同授予（ ） a.报价最接近标底者 b.报价最低者 c.评标价最接近标底者 d.评标价最低者 1-5 dbaab 6-10 acdda 11-15 bdaaa 16cde 17 abc 18 abc 19 abcde 20 abcde 21c 22 b 23 d 24 a 25 a 26 a 27b 28 d 29 c 30a 31 b 32 b 33 a 34 d 35 abcd 36 acbe 37 abce 38 abc 39ab 40 ab 41 c 42 b 43 b 44 d 45 a 46 c 47d 48a 49 c 50 d 一、政府行政主管部门对招标投标的监督 1.必须进行招标的采购范畴、具体情况、项目必须以招标 方式进行 工程项目的 总体范畴 大型基础设施、公用事业等涉及社会公共利益、公众安全的项目 国家投资、融资的项目 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上 必须进行 招标的具体 情况 依法必须 进行招标的 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上 全部使用国有资金投资的 国家资金投资占控股的１６项目国有资金投资占主导地位的2.不进行招标时，采用直接委托方式发包的建设任务 （1）涉及国家安全、国家秘密的工程；（2）抢险救灾工程；（3）利用扶贫资金实行以工 代赈、需要使用农民工等特殊情况；（4）建筑造型有特殊要求的设计；（5）采用特定专利 技术、专有技术进行勘察、设计或施工；（6）停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承 包人未发生变更的；（7）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求 的；（8）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；（9） 法律、法规、规章规定的其他情形。 3.不同标的的招标需满足的条件 （1）建设工程已批准立项；（2）向建设行政主管部门履行了报建手续，并取得批准；（3） 建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率；（4）建设用地已依法取得，并 领取了建设工程规划许可证；（5）技术资料能满足招标投标的要求；（6）法律、法规、规 章规定的其他条件。 4.招标人应满足的条件 （1）有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；（2）有组织编制招标文件 的能力；3）有审查投标单位资质的能力；（4）有组织开标、评标、定标的能力。 5.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是[依法成立的组 织]. 6.招标代理机构应具备的基本条件包括：[有从事招标代理业务的营业场所和相应资金]、[有 能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力]、[有可以作为评标委员会成员人选的技术、 经济等方面的&专家库&]. 7.依法必须招标的建筑工程项目，在发布招标公告或者发出招标邀请书前，须持有关材料到 [县级以上地方人民政府建设行政主管部门]备案。8.建设行政主管部门核查的内容主要包括：[对投标人资格审查文件的核查]、[对招标文件的核查].9.某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政 主管部门核查投标人资格审查文件的[不得以不合理条件限制或掩护潜在投标人]内容。 10.对投标人资格审查文件的核查及对招标文件的核查对投标人 资格审查文 件的核查 不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人 不得对潜在投标人实行歧视待遇 不得强制投标人组成联合体投标 招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件，以及拟签订合同的主要条 对招标文 款，能使投标人明确承包工作范围和责任，并能够合理预见风险编制投 标文件 １７件的核查招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理 招标文件是否有限制公平竞争的条件11.施工招标的独立合同包工作范围应是[整个工程]、[单位工程]、[特殊专业工程]的施工内容。12.建设行政主管部门对投标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查时，主要核查[是否有 针对外地区或外系统设立的不公正评标条件]. 二、招标方式 1.《招标投标法》规定招标方式分为[公开招标]、[邀请招标]. 2.公开招标和邀请招标的优缺点招标人可以在较广的范围内选择中标人 投标竞争激烈 优点 公开招标 缺点 有利于将工程项目、的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价 要设置资格预审程序 评标的工作量较大 招标时间长、费用高 不需要发布招标公告 不需要设置资格预审程序 节约招标费用 优点 节省时间 减少了合同履行过程中承包方违约的风险 邀请招标 缺点 邀请范围较小，选择面窄 排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 投标竞争的激烈程度相对较差3.邀请招标的邀请对象的数目以[5～7 家]为宜，但不应少于[3 家]. 4.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求 在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为[资格后审]. 三、招标程序 1.按照招标人和投标人参与程度，可将招标过程粗略划分成[招标准备阶段]、[招标投标阶 段]、[决标成交阶段]. 2.招标人根据[工程特点]、[招标人的管理能力]确定工程项目发包范围。，3.招标人依据[工程建设总进度计划]确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。4.施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用[总价]合同。 5.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用[估计工程量单价]合同。6.最终确定招标方式是以[工程项目的特点]、[招标前准备工作的完成情况]、[合同类型]为依据。１８7.招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续的备案文件主要内容包括： [招标工作范围]、 [招标方式]、[计划工期]、[对投标人的资质要求]、[招标项目的前期准备工作的完成情况]、 [自行招标还是委托代理招标]. 8.为保证招标活动的正常进行。要编制招标有关文件，其内容包括：[招标广告]、[资格预审 文件]、[招标文件]、[合同协议书]、[资格预审和评标的方法]. 9.邀请招标投标阶段是指[从发出投标邀请函开始，到投标截止日期为止的期间]. 10.招标公告的内容包括：[招标单位名称]、[建设项目资金来源]、ix_程项目概况]、[本次招 标工作范围的简要介绍]、[购买资格预审文件的地点、时间和价格]等有关事项。 11.公开招标时设置资格预审程序的目的主要是[考察企业总体能力是否具备完成招标工作 所要求的条件]、[减小评标的工作量]. 12.资格预审文件主要内容招标工程概况和工作范围介绍 资格预审须知 对投标人的基本要求 指导投票人填写资格预审文件的有关说明 列出对潜在投票人资质条件、实施能力、技术水平、商业信誉等方面需要了解的内容 以应答形式给出的调查文件资格预审表13.对资格预审表开列内容的要求是[完整、全面、能反映潜在投票人的综合素质]。 14.投标人必须满足的基本资格条件必要合格条件 包括法人地位、资质等级、财务状况、企业信誉、分包计划等具体要求 是潜在投标人应满足的最低标准 视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求决定有无 附加合格条件 对于同类工程施工经历，一般以潜在投标人是否完成过与招标工程同类型和同容量工 程作为衡量标准15.招标时，资格预审的合格标准限制合格者数量，以便减小评标的工作量，招标人按得分高低次序向预定数量的投标人发 资格预审 出邀请投标函并请他予以确认，如果某一家放弃投标则由下一家递补维持预定数量合格标准 不限制合格者的数量，凡满足 80%以上分的潜在投标人均视合格，保证投标的公平性和竞 争性16.招标人可以针对工程所需的[特别措施或工艺的专长]、[专业工程施工资质]、[环境保护方 针和保证体系]、[同类工程施工经历]、[项目经理资质要求]、[安全文明施工要求]等方面设 立附加合格条件。 17.招标人编制的招标文件通常包括[投标须知]、[合同条件]、[技术规范、图纸和技术资料]、 [工程量清单]. 18.招标人应在[投标须知]规定的时间组织投标人自费进行现场考察。１９19.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给[每一位投标人]，保证招标的公开 和公平，但不必说明问题的来源。回答的函件[作为招标文件的组成部分]，如果书面解答的 问题与招标文件中的规定不一致，以[函件的解答]为准。 20.公开招标和邀请招标均应[举行开标会议]，体现招标的公平、公正和公开原则。 21.开标时，应作为无效投标文件的情形 （1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封； （2）投标文件中的投标函未加盖投标人的 企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原 件）及委托代理人印章；（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；（4）投标人未按 照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；（5）组成联合体投标的，投标文件未附 联合体各方共同投标协议。 22.评标工作由[评标委员会]负责。23.评标委员会的成员人数为[5 人以上单数]，其中招标人以外的专家[不得少于成员总数的 2／3].24.专家人选应来自于[国务院]有关部门或省、自治区、直辖市[政府有关部门]提供的专家名 册中以[随机抽取方式]确定。 25.评标委员会对投标书进行初评是以[招标文件]为依据，确定投标书的有效性。 26.评标委员会对投标书进行初评时，检查内容包括：[投标人的资格]、[投标保证有效性]、 [报送资料的完整性]、[投标书与招标文件的要求有无实质性背离]、[报价计算的正确性]. 27.投标文件对招标文件实质性要求和条件响应的偏差分为[重大偏差]和[细微偏差]两类。 28.投标文件未作实质性响应的重大偏差，属于初评阶段应该淘汰的投标书 （1）没有按照招标文件要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵； （2）没有按照招标 文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；（3）投标文件的招标项目完成期限超过招标 文件规定的完成期限；（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；（5）投标文件记载的 货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；（6）投标附有招标人不能接受 的条件；（7）不符合招标文件的实质性要求。29.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，属于[有效投标书].可以书面要求投标人在评标结束前予以澄 清，说明或者补正，但不得[超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容].30.按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许[评标委员会对招标书中的错误加以修正]. 31.评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的[投标授权人]予以签字确认， 作为详 评比较的依据，如果投标人拒绝签字，则[投标无效]，[没收其投标保证金].32.评标委员会修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以[大写金额为准]；总价 金额与单价金额不一致的，以[单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外]. 33.评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为[投标书]的组成部分。34.评审方法可以分为[定性评审]、[定量评审].２０35.对于标的额较小的中小型工程评标可以采用专家评议法对投标书进行详评，以[协商和投 标]的方式确定候选中标人，这种评审方法称为[定性评审].36.在投标文件的报价单中， 如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时， 应当[以分项 单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认].37.大型工程招标投标工作的评价应采用[综合评分法]和[评标价法]. 38.采用综合评分法进行评标时，以[得分最高的]投标书为最优。 39.采用评标价法评标时，应遵循的原则包括：[以评标价最低的投标书为最优]、 [中标后按 投标价格签订合同价]. 40.某项目招标，经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应[修改 招标文件后重新招标]. 41.一般情况下，[确定中标人]应当由招标人完成。 42.作为定标的主要依据是[评标报告]. 43.中标人确定后， 招标人向中标人发出[中标通知书]， 同时将中标结果通知未中标的投标人， 并[退还他们的投标保证金和保函]. 44.[中标通知书]对招标人和中标人具有[法律效力]，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订 合同均要承担相应的法律责任。45.中标通知书发出后的[30 天]内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做[实质性]修改。46.招标人确定中标人后[15 天]内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 47.定标原则：《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合的必要条件 四、勘察设计招标投标管理 1.将勘察任务[包括在设计招标的发包范围内]，由有相应能力的设计单位完成或由其再去选 择承担勘察任务的分包单位，对招标人较为有利。 2.设计招标的特点是[投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争]. 3.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用[tt 术设计招标]或[施工 图设计招标]，[不单独进行初步设计招标]，由中标的设计单位承担初步设计任务。 4.鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用[设计方案竞选]的方式招标。 5.设计招标与其他招标在程序上的主要区别是： [招标文件内容]、 [对投标书的编制要求]、 [开 标形式]、[评标原则]不同。 6.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是[设计招标]. 7.设计招标文件和设计要求文件主要内容的区分 9.进行设计招标时，应编制设计要求文件，该文件应兼顾[严格性]、[完整性]、[灵活性].２１10.采取公开招标方式进行设计招标时，应从[能力]、[资格]、[经验]进行审查。 11.对设计投标人的资格审查包括：[证书的种类]、[证书级别]、[允许承接的任务范围]. 12.审查设计投标人的人员技术力量主要考察[设计负责人]的资质能力，以及[各类设计人员 的专业覆盖面、人员数量]、[各级职称人员的比例]等是否满足完成工程设计的需要。 13.对勘察投标书进行评审时，主要考虑的因素有：[勘察方案是否合理]、[勘察技术水平是 否先进]、[各种所需勘察数据能否准确可靠]、[报价是否合理]. 五、建设工程监理招标投标管理 1.监理招标的特点包括[招标宗旨是对监理单位能力的选择]、[报价在选择中居于次要地位]、 [邀请投标人较少]. 2.监理招标的标的是[监理服务]. 3.监理招标与工程项目建设中其他各类招标的最大区别是[监理单位不承担物质生产任务， 只是受招标人委托对生产建设过程提供监督、管理、协调、咨询等服务]. 4.招标人选择中标人的基本原则是[基于能力的选择]. 5.监理招标的宗旨是对监理单位[能力]的选择。 6.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于[是否遵循了规范化的管理程 序和方法]、[参与监理工作人员的业务专长、经验、判断能力、创新想象力，以及风险意识]. 7.监理招标选择监理单位一般采用[邀请招标]，且邀请数量以[3～5 家]为宜。 8.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括[工程规模]、it 程项目的专业特 点]、[被监理合同的难易程度]. 9.为了指导监理投标人正确编制投标书， 招标文件应包括的内容是： [投标须知]、 [合同条件]、 [业主提供的现场办公条件]、[对监理单位的要求]、[有关技术规定]、[必要的设计文件、图 纸和有关资料]. 10.监理招标的评标主要侧重于对[监理单位的资质能力]、[实施监理任务的计划]、[派驻现场 监理人员的素质]. 11.监理评标通常采用[综合评分法]对各投标人的综合能力进行对比。 六、施工招标投标管理 1.施工招标的特点是[发包人的工作内容明确、具体，各投标人编制的投标书在评标时易于 进行横向对比]. 2.依据工程特点和现场条件划分合同发包的工作范围时，主要考虑的因素有：[施工内容的 专业要求]、[施工现场条件]、[对工程总投资影响]、[其他因素影响]. 3.编制招标文件２２4.土建施工宜采用[公开招标]. 5.设备安装工作宜采用[邀请招标].6.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人[企业总体能力是否适合招标工程]的要求进行审查。7.大型工业项目的资格预审表主要内容 （1）法人资格和组织机构； （2）财务报表； （3）人员报表； （4）施工机械设备情况； （5） 分包计划；（6）近 5 年完成同类工程项目调查；（7）在建工程项目调查；（8）近 2 年涉 及的诉讼案件调查。 8.施工招标中投标的必备条件 （1）营业执照——允许承接施工工作范围符合招标工程要求； （2）资质等级——达到或超 过项目要求标准；（3）财务状况——通过开户银行的资信证明来体现；（4）流动资金—— 不少于预计合同价的 ％（例如 5％）；（5）分包计划——主体工程不能分包；6）履约情 况——没有毁约被驱逐的历史。 9.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段设置[附加合 格条件]，考察申请投标人[是否具有同类工程的施工经验和能力]. 10.对施工招标的投标人进行资格预审的方法是[加权打分量化].11.施工招标过程中，对报价部分的评分方式有[用标底衡量]、[用复合标底衡量]、[无标底比较].12.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应[以预先确定的允许报价浮动范围确定人围的 有效投标]、[然后按照评标规则计算各项得分]、[最后以累计得分比较投标书的优劣].13.无标底的综合评分法可以避免因[标底编制得不够合理]造成[对某些投标书的报价评分不公平].14.采用评标价法对投标书的评审是以[最低的评标价]的标书为最优。 15.无标底的综合评分法常采用以[最低报价]、[平均报价]为标准值。 16.在施工招标评标过程中，如果发现最低的投标报价比次低投标人的报价相差悬殊，则先 考察[最低报价者是否有低于其企业成本的竞标]. 17.招标人与中标人签订合同时，以[投标价]为准。 第一部分 一、复习思考题 1、简述我国建筑市场的建立与发展。2、我国政府加强资质管理的范围和主要内容是什么 3、加入 wto 对我国建筑业市场有何主要影响我们的对策是什么4、申请建筑许可证应 具备哪些条件5、名词解释：要约；承诺；代理；债权转让；债权转移；6、我国招标投标 制有何特点存在什么问题怎样进行改进与完善。7、试述投标报价的策略。 二、单选题（每题的备选项中，只要一个最符合题意） 1、中标通知书（ ）具有法律效力。 a、对招标人； b、对中标人； c、对投标人； d、对招标人和中标人。 2、招标人与中标人签订合同后（ ）工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金。２３a、5 个； b、10 个； c、15 个； d、20 个。 3、合同依据的计价方式不同主要有总价、单价和成本加酬金合同，承发包双方在谈判中根 据（）的特点加以确定。a、工程项目； b、合同； c、发包方； d、承包方。 4、建设工程合同按承发包方式可分为（ ） 。a、勘察、设计或施工总承包合同，单位 工程施工承包合同，工程项目总承包合同，固定总价合同；b、工程项目总承包合同，勘察 设计或施工总承包合同，单位工程施工承包合同；c、勘察、设计或施工总承包合同，土木 工程施工合同，电气与机械工程承包合同，成本加酬金合同；d、勘察、设计或施工总承包 合同，单位工程施工承包合同，工程项目总承包合同。 5、建设工程总承包合同中工程质量检验的重点是（ ） 。 a、设计审查； b、材料检验； c、工艺检验； d、竣工验收。 6、专业承包序列企业资质类别共（ ）个。a、50； b、55； c、60； d、70。 7、建设工程劳务分包合同中，劳务分包人应按（ ）统一规划堆放材料，机具。 a、发包人； b、工程师； c、设计方； d、工程承包人。 8、建设工程劳务合同中，一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方（） 。 a、承担违约责任后，可拒绝继续履行； b、继续履行，但不承担违约责任； c、承担违约责任后，仍应继续履行； d、不承担违约责任，也不继续履行。 9、保留金的总额一般应限制在合同总价款的（ ） 。 a、2%； b、5%； c、10%； d、15%。 10、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定，预付款保函应（ ）之 前保持有效。 a、工程移交日； b、缺陷责任期满日； c、工程完成一半； d、预付款全部扣回。 11、在合同实施中，如果工程变更（ ） ，则可向发包人提出工程变更的补偿要求。 a、属于承包人应承担的风险范围； b、超过承包人应承担的风险范围； c、超过承包人可承担的风险范围； d、属于承包人可承担的风险范围。 12、以下属于合同诊断的内容是（ ） 。 a、拖欠工程款的合同责任； b、分析合同差异责任；c、索赔程序； d、合同跟踪。 13、按索赔所依据的理由分类，索赔有（ ） 。a、工程索赔、费用索赔 b、合同内索赔、 合同外索赔和道义索赔；c、对内索赔、对外索赔 d、单项索赔、总索赔。 14、以其存在、存放的地点外部特征及物质特征来证明案件事实真相的证据是（ ） 。 a、书证； b、物证； c、视听材料； d、勘验、检验笔录。 15、国际工程招标者在颁发招标文件前，应先完成以下哪项工作（ ） 。 a、准备招标文件；b、确定招标方式；c、确定招标代理；d、资格预审。 16、国际工程接近完工时，承包人施工阶段的（ ）工作是关系到合同价款收取的重要 环节。a、合同管理； b、财务管理； c、成本管理； d、移交和竣工验收管理。 17、纠纷审议委员会的委员应由（ ）选择。 a、工程师； b、发包人和承包人； c、发包人； d、承包人。 18、在建设工程监理合同的基本条款中，应明确监理业务执行的（ ） 。 a、开始时间； b、结束时间； c、持续时间； d、开始和结束时间。 19、fidic 系列合同中用于由发包人设或由咨询工程师设计的房屋建筑工程的合同条件是 （ ） 。a、施工合同条件； b、永久设备和设计-制造合同条件； c、epc 交钥匙项目合同条件； d、合同的简明格式。 20、nec 合同为了增强适用范围，主要合同条款都用（ ）编写。 a、非技术意义； b、专业术语； c、法律术语； d、经济术语。 21、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）公开进行。２４a、同一时间； b、至少 15 天后； c、后 5 天内； d、后三天内再经研究。 49、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（ ）工 作日。a、10 个； b、7 个； c、5 个； d、3 个。 22、称为有限招标的是（ ） 。a、公开招标； b、邀请招标； c、议标； d、定标。 23、合同谈判阶段结束，此时（ ）应及时准备和递交履约保函，准备正式签署承包合 同。a、承包人； b、发包人； c、承包人和发包人； d、担保人。 24、下列不属于建设工程保险合同当事人的是（ ） 。 a、承包人； b、发包人； c、保险公司； d、投资公司。 25、发包人应在施工总承包合同协议书中向承包人承诺（ ） 。 a、 办理有关批准与手续 b、交付施工现场； 按合同约定的期限和方式支付合同价款；d、 c、 及时批准承包人提出的有关变更。 26、挂靠是指（） 。 a、建设单位的工程款直接进入项目管理机构财务的；b、施工总承包单位将建设工程主体 结构的施工分包给其他单位； 承包单位承包建设工程后， c、 不履行合同约定的责任和义务， 将其承包的全部建设工程转给他人；d、分包单位将其承包的建设工程再分包的。 27、 建设工程施工劳务合同中， 工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方 人员生命财产办理保险，劳务分包人（ ）支付保险费用。 a、需自行； b、无需为此； c、部分； d、按合同约定。 28、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的， （ ） 。 a、投标文件将被拒绝，作废标处理； b、在评标时予以降分处理； c、要求投标人补交投标保证金； d、视当时情况而定。 29、fidic《土木工程施工合同条件》规定，承包人向发包人提交履约保函的费用由（ ） 承担。a、承包人； b、发包人； c、承包人与发包人； d、工程师。 30、下述有关支付担保的论述，正确的是（ ） 。 a、支付担保应是金额担保； b、支付担保实行一次性担保； c、支付担保必须采用银行保函； d、支付担保实施全额担保。 31、合同分析后，应由合同管理人员向各层次管理者和企业相关部门人员作（） ，把合同责 任具体地落实到个责任人和合同实施的具体工作上。 a、合同交底； b、合同诊断； c、合同解释； d、合同说明。 32、如果发包方工程师下达停工令，而并非承包方的原因，承包人可以就其停工损失获得 （ ） 。a、合同的额外费用补偿； b、全部的额外费用补偿；c、必要的赶工费用的补偿； d、部分的额外费用补偿； 33、指定分包商违约或延误的索赔属于（ ） 。 a、工期变更索赔； b、有关工程施工的索赔；c、关于价款方面的索赔； d、合同外索赔。 34、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关自立后 28 天未予答复或未对承包人做进一 步要求，视该项索赔（ ） 。a、已经认可；b、没有认可；c、已提交诉讼；d、已提交仲裁。 35、 物资采购管理是国际工程承包中一项重要的管理工作， 是实施工程管理并取得 （ a、 ） 重要手段。a、利润； b、建筑材料； c、建筑设备； d、施工设施。 36、广泛运用国际工程承包合同纠纷解决的是（ ） 。 a、协商； b、调解； c、仲裁； d、诉讼。 37、补偿事件是指（ ） 。a、非承包人的过失而引起的事件； b、承包人的过失而引起的 事件；c、工程师的过失而引起的事件； d、不可抗力而引起的事件； 38、建设工程委托监理合同在履行过程中发生争议时，委托人与监理人首先应通过（ ） 解决。a、协商； b、调解； c、仲裁； d、诉讼。２５39、下列关于制定 fidic 专用条件需要考虑的因素表述正确的是（ ） 。 a、项目所在国法律法规不同，项目规模和发包人要求不同； b、项目所在国法律法规不同，项目特点和发包人要求不同； c、项目所在国法律法规不同，项目类型和发包人要求不同； d、项目所在国法律不同，项目规模个发包人要求不同； 三、多选题 23、属于招标文件的内容有（） 。a、工程概况； b、已批准的项目建议书或 可行性研究报告；c、可供参考的工程地质、水文地质、工程测量等建设场地勘察成果报告； d、未中标方案的补偿办法； e、利润方针的确定。 24、下列属于按工程建设阶段分类的建设工程合同有（） ；a、可行性研究协议； b、勘察 合同； c、设计合同；d、施工合同； e、工程项目总承包合同。 25、建设工程施工劳务分包合同中，工程承包人的义务包括（） 。 a、组建与工程相适应的项目管理班子、组织实施施工管理的各项工作； b、统筹安排、协调解决劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及使 工场地；c、按时提供图纸，及时交付应供应材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材 料、安全设施保证施工需要；d、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工 作关系；e、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案 资料的收集整理及交工验收。 26、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》中，对履约担保规定（） 。 a、中标人应在接到中标通知书 28 天内按规定向发包人提交履约保证金； b、在缺陷责任期结束后 28 天内发包人应将履约保证金退还承包人； c、发包人无需将从保证金的开出机构所获得的索赔通知承包人； d、项目监理指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为发生 42 天 或以上，则发包人可以从履约保证金中索赔；e、履约担保的有效期不包括缺陷责任期。 27、关于合同一方未遵守合同规定造成对方损失的赔偿条款和规定有（、。 ） a、发包人不能按合同规定工期完成工程的违约金的条款；b、由于管理疏忽造成对方损失 的赔偿条款；c、由于预谋或故意行为造成对方损失赔偿条款； d、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定； e、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任，不即使支付工程款的处理规定。 28、资料归档工作要求所有合同管理中涉及到的资料（） 。 a、应即刻封存； b、建立资料的文档系统； c、不仅目前使用，而且必须保存，直到合 同解除； d、仅供目前文档系统暂时使用；e、应当众公开查阅。 29、可以周围证据使用的材料有（） 。 a、证书、物证；b、律师辩护；}