建筑装饰工程施工合同协议_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
建筑装饰工程施工合同协议
阅读已结束，下载文档到电脑
想免费下载更多文档？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，方便使用
还剩2页未读，继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢瓦工合同-博泰典藏网
典藏文档　篇篇精品
导读：其他按合同执行，甲方有权终止与乙方的合同，0304地块商业街瓦工承包协议协议文本[内部班组承包协议书]甲方：乙方：为适应市场经济和企业发展，甲方根据工程需要，秉承公司制度，本着实行优质优价，互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将苏州工业园区商业街工程的区瓦工任务承包给乙方。乙方必须具有承包实力，下属职工必须持“职业技能资格证”和“外来人员就业证”上岗，并向甲方提供相应复印件及身份证复印件。 0304地块商业街瓦工承包协议 协 议 文 本
[内部班组承包协议书] 甲方：
为适应市场经济和企业发展，甲方根据工程需要，秉承公司制度，本着实行优质优价，互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将苏州工业园区 商业街工程的
区瓦工任务承包给乙方。乙方必须具有承包实力，下属职工必须持“职业技能资格证”和“外来人员就业证”上岗，并向甲方提供相应复印件及身份证复印件。为确保工程顺利进行，明确双方责任，确保工期如期完成，特订本协议，以便共同遵守。 一、工程概况及目标 1. 工程名称：苏州工业园区
区 2. 建设地点：苏州工业园区万盛街西、沈浒路南及星湖街东、沈浒路南 3. 结构类型： 框架结构
二至三层 4. 建筑面积： 5. 质量标准：确保苏州市优质结构，确保苏州市“优质工程”。 6. 安全文明管理：确保市级文明工地，确保安全无事故。 7. 工期要求：节点工期要求为：基础为
日历天（开工算起），主体结构封顶为
日历天（基础完成算起），本工程总工期为
日历天，最终完成日期为
。针对工期要求，该区域范围内的所有单体工程，全部按本条约定的相应的节点全部提前完成时，每项奖励500元，（在以上各工期节点完成后15工作日内清算实际施工工期，超过此时间范围不予认可），如果未能按本条规定的相应的节点全部时间完成时，每项延误一天处罚1000元。各分部分项工程满足甲方每周及每月施工进度计划要求。 二、承包方式及范围 1. 承包方式：包清工。 2. 承包范围：苏州工业园区
区瓦工施工；范围根据甲方提供的施工图纸、图纸会审、设计变更通知单、技术核定单所包含的全部瓦工工作。
0304地块商业街瓦工承包协议 三、工作内容 1、 土方工程 1）包括所有机械不能作业的区域人工土方的开挖工作，具体为：基坑、基槽机械挖土预留土层的清底土方(挖土厚度按现场施工确定)，挖桩间土方，挖承台或独立基础土方，挖地梁土方，挖排水沟、管沟土方等。 2）包括所有机械不能作业的区域土方回填工作，回填土必须按设计密实度要求进行夯实，因密实度试验不合格，而造成的损失由乙方承担。 3）人工土方的开挖和回填运距均考虑为100m以内。 2、 混凝土工程 1）包括所有混凝土浇筑工作，含基础工程、主体工程、二次结构、装饰工程、屋面工程、室外工程及零星工程。 2）含临时设施、临时道路、场地的混凝土施工。 3）含二次结构中过梁、构造柱、窗台、压顶、洞口封堵等混凝土施工。 4）含装饰工程中地面基层混凝土施工。 5）含屋面工程中找坡层、刚性防水层（含油膏嵌填）混凝土施工。 6）含室外工程中的台阶、坡道、散水、窨井、管网等混凝土施工。 7）含预制构件的混凝土施工。 8）含零星混凝土施工。 9）混凝土施工应严格按规范要求和操作规程施工，因乙方混凝土施工中出现的质量问题，如：孔洞、蜂窝、烂根、渗漏、麻面等由乙方承担，因此而受到业主、监理的罚款，该费用由乙方承担。 10） 地下室及屋面混凝土施工，应高度重视，因乙方操作不当造成的渗漏，由乙方承担全部责任，非乙方原因，则由甲方承担。 11）混凝土养护费用均包含在总价中，必须按规范要求对混凝土进行养护，因混凝土养护不到位而出现的质量问题，由乙方承担。 3、 砌筑工程 1）包括所有墙体砌筑工作，含基础工程、主体工程、装饰工程、室外工程及零星工程。 2）含临时设施、临时围墙、仓库、食堂等墙体砌筑施工。 3）含基础中砖胎模、水沟等墙体砌筑施工。 2
0304地块商业街瓦工承包协议 4）含主体结构各类墙体砌筑施工。 5）含室外工程中的台阶、坡道、散水、窨井等墙体砌筑施工。 6）含零星墙体砌筑施工。 7）砌筑中一般要求：砌筑前，应对基层进行清理、浇水湿润；施工时，按规定放置混凝土砖，不得随意破坏拉接筋，砌体上部的封填必须待结束5-7天后进行施工。每天的砌筑砂浆必须全部使用结束，对施工中浪费的现象，按规定进行处罚。 4、 屋面、楼地面工程 1）屋面及楼地面工程必须参照建筑施工总说明施工。 2）屋面除防水层由专业队伍施工外其他各项均由乙方施工，含屋面的清理、找坡、找平层、保温板、面层、及屋面瓦等的施工，含伸缩缝的油膏嵌填、出屋面管道、井的细部处理。 3）屋面天沟、女儿墙、天窗、变形缝及出屋面构造等。 4）厨房、卫生间的管根部应做成R园、馒头顶。 5）施工时，必须对门、窗的下槛进行成品保护，对损坏的将按价赔偿。 6）楼地面的面层按图纸要求施工，压光或拉毛均包含在报价中，施工前，应清理基层上的垃圾，提前1天对其浇水湿润，并刷水泥浆，得到甲方的认可后，才能施工。面层初凝后的保养、成品保护，如保护不力，损失由乙方承担，楼地面施工后，对大于20平米的应进行割缝处理。 7）厨房、卫生间地面及屋面工程施工，应高度重视，因乙方操作不当造成的渗漏，由乙方承担全部责任，非乙方原因，则由甲方承担。 5、 装饰工程 1）内粉前应做准备工作，堵螺杆洞、贴抗裂网、批界面剂、窗下口的混凝土止水墙及门窗下口的水泥砂浆填缝。 2）内墙粉刷（护角）及厨卫间、外墙（须三遍成型），除保温板及饰面外的墙面拉细毛，最后一遍在检查空鼓结束后施工，施工前应先做样板并得到认可后再大面积施工。 3）外阳台、空调板及构造等部位的滴水线的粘贴，外墙分格缝的粘贴， 4）粉刷前，应根据控制线做灰饼，房间的大小尺寸应一致，阴阳角应成90度。乙方每天必须对墙面的施工质量进行检查，对不符合要求的，当天必须返工。 5）所有洞尺寸的门窗洞口的粉刷，应大小相等，高度一致，梁的粉刷应抄水平，对3
0304地块商业街瓦工承包协议 不符合要求的，乙方在自检应要求整改，经甲方指出延误不改的。 6）窗的下口应根据规范留有R园；门窗下口的水泥砂浆填缝，乙方应专人提前施工，一律不得边粉刷边填缝，出现渗漏由乙方承担。 7）水电安装后开槽的墙面修补（水电后开槽的墙面修补0.20/M2乙方已经考虑在总价内）应专人提前施工，并通知甲方进行隐蔽验收，未经同意，进行隐蔽的，出现质量问题，由乙方承担。 8）施工时，必须对门、窗的下槛进行成品保护，严禁施工人员直接站在下槛上或把跳板直接压在窗的下槛上、拖车直接从门的下槛经过，一经发现，对损坏的将按价赔偿。 9）对施工中的下脚料，应根据甲方的要求，进行过筛，垃圾堆放到指定地点，一律不得从门窗口直接向外倾到，违反规定，应立即清理干净，并每次罚款200元。 10）每天必须做到落手清，对浪费材料的，并处以10倍的罚款。 四、承包单价及结算方式 1、承包单价：按乙方投标报出的单位建筑面积的综合单价
元/m2计，或单项承包综合单价(n项)
元/m2计，综合单价中含以下费用：人工费、辅材费、工具费、卸力费、安全文明施工费；含组长、班长及翻样工人员工资；含工程施工的赶工措施费、结构楼层高度超过3.6米的超高费；含因食宿而发生的交通、误工等其他各种费用；含非乙方原因4小时以内的停电、停水等费用。 2、结算方式： a) 根据招标文件、施工图及定额按实际建筑面积结算。 b) 根据招标文件、施工图及定额按实际完成单项工作内容的工作量结算。 c) 混凝土材料按施工图计算理论用量，如现场施工实际用量超出理论用量部分由投标人全部承担，节约部分招标人与投标人各得为50%。非投标人原因，则由招标人承担。 d) 砌筑材料按施工图计算理论用量，实心砖另加0.5%损耗，KP1砖另加1%损耗，加气砼砌块另加2%损耗，逐项累加得出理论总量，如现场施工实际用量超出理论用量部分由投标人全部承担，节约部分招标人与投标人各得为50%。非投标人原因，则由招标人承担。 e) 砌筑及粉刷砂浆严格按配合比执行，若抽查中超出配合比用量，每发生一次按单项综合单价的0.1%扣减 。 f) 结算总价公式： I. 总价承包模式：结算总价 = 综合单价 * 建筑面积 + 材料节约部分奖励
0304地块商业街瓦工承包协议 + 工期和质量奖 - 罚款 C 材料超用款 - 代购工具款。 II. 单项承包模式： 结算总价 = 单项综合单价 * 单项工作量 * n项 + 材料节约部分奖励 + 发生的零点工 + 工期和质量奖 - 罚款 C 材料超用款 - 代购工具款。 g) 如发生点工，按65元/工计取。 h) 总价承包模式，如投标人因其他原因不能全部完成的，按如下结算方式：完成正负零以下及地下室混凝土结构按所完成的工作量的50%结算；完成主体混凝土结构按所完成的工作量的60%结算；完成墙体砌筑按所完成的工作量的70%结算。完成二次结构按所完成的工作量的75%结算；完成装饰及屋面工程按所完成的工作量的80%结算；完成零星工程按所完成的工作量的85%结算；全部完成，竣工验收合格按所完成的工作量的90%结算；其他按合同执行。 i) 单项承包模式，如投标人因其他原因不能全部完成的，按如下结算方式：完成正负零以下混凝土施工按所完成的工作量的50%结算；完成主体结构混凝土施工按所完成的工作量的60%结算；其他每项工程未全部施工完成的按所完成的工作量的80%结算；其他按合同执行。 j) 单项承包模式，未列入报价内容的项目，结算时按江苏省2004定额计取人工费，其他费用不计，或双方协商确定。 k) 未经招标人同意的变更，不进入结算。 l) 瓦工组长、班长及职工等人员工资由招标人组织按本组所完成的总产值进行分配。 五、劳动力配置情况 1、 乙方施工所需劳动力由乙方自行负责，且其必须满足甲方施工进度要求（按甲方整体进度计划）。 2、 严禁在施工过程中出现未经项目部同意任意调走劳动力，甚至因无能力施工将承包范围内的工作内容转让给其他单位和个人，一经发现，甲方有权终止与乙方的合同，所造成的一切损失由乙方承担。 3、 乙方应对承包范围内的工程质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。 4、 乙方负责人为
，驻现场代表
。 六、甲方工作 1、 对乙方施工人员进行统一的技术、质量、安全交底，宣传甲方的各种管理方式，制定各项管理目标、各项规章制度，组织和召开乙方参加的安全生产和文明施工、5 包含总结汇报、经管营销、外语学习、资格考试、工程科技以及瓦工合同等内容。本文共2页
相关内容搜索建筑工程施工补充协议书一般都有哪些内容？-法律知识大全|律师)
大家都在搜：
微信扫一扫 免费问律师手机扫一扫 法律兜里装
建筑工程施工补充协议书一般都有哪些内容？
来源：互联网整理，仅供参考
热门城市：&& && && && && && && && 在城市建设过程中，很多工程都规模巨大，比如地铁项目等。像这样的大工程工期都比较长，在建设过程中难免会发现各种新的问题，这时候就需要在原来基础上做一些补充，那么建筑工程施工补充协议书都有哪些内容呢？律师365小编在这里整理了一篇范文给大家看看。建筑工程施工补充协议书发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。本补充协议与原合同一起使用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。一、工程概况：1、工程名称：。2、工程概况：本工程建筑总面积约平方米，其中商住建筑面积平方米，其它平方米，均为层住宅楼，均为砼剪力抗震墙结构，基础采用桩管基础。二、承包方式1、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式（本补充协议允许调整的项目除外），工程建筑面积按约平方米计算，以本协议签订前甲方提供的图纸为准，经双方协商，工程预算总价为人民币）（万元），工程结算总造价按本协议5.1条确定。3、按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后，在同等条件下优先给乙方施工，若甲方委托第二家单位施工，则乙方按其承包结算价的3％收取总包配合费（本补充协议另有约定的除外），该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。三、工程造价及结算方式：1、工程结算依据：根据施工图纸，现场签证单，设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案等，按《省建筑工程计价办法2006》、《广东省建筑工程综合定额2006》、《广东省装饰、装修工程计价办法2006》、《广东省装饰、装修工程综合定额2006》、《广东省安装工程计价办法2006》、《广东省安装工程综合定额2006》、《广东省安装工程综合定额附录表2006》规定的计算规则计算。2、预结算办法：按相应工程类别套用：土建工程执行《广东省建筑工程计价办法2006》、《广东省建筑工程综合定额2006》《广东省装饰、装修工程计价办法2006》、《广东省装饰、装修工程综合定额2006》，安装工程执行《广东省安装工程计价办法2006》、《广东省安装工程综合定额2006》、《广东省安装工程综合定额附录表2006》及大亚湾或惠阳区造价站颁发的有关计价规定进行计价，材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。3、预结算取费标准：（1）按市的《二类建筑、装饰工程综合取费标准表》和《二类安装工程综合取费标准表》执行，利润按定额规定35％计取。（2）按总工程价上浮3％计取。（3）措施项目费中的安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费均按定额规定上限的标准计取，其中赶工措施费、预算包干费、其它费用不计取。（4）其它项目费中的总承包服务费按3%计取（以甲方和分包方的结算金额为计算基数，剔除设备购置费），其它项目费中的预留金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取，园林绿化工程不计取总承包服务费。（5）规费中的费、、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。工程排污费不计取，但水电费按实际缴费的单价调整。噪音排污费、防洪工程维修费按实际发生，凭政府或主管部门开具的发票，列入计价程序。（6）税金按当地政府文件规定套用县城（镇）标准3．35％计取。（7）水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房、定额测试费。税金按3．35％计取，其它一律不计取。（8）施工过程中如遇计价办法和标准浮动，本工程计价办法和标准仍按本协议执行，不作调整。4、人工暂按惠州市规建函[号文件执行，工程施工过程中如遇建设行政主管部门下发新的调整文件，则按分段计算。5、施工图预算由乙方编制，经甲方审定后双方签字盖章生效，作为本协议的附件具有同等法律效力，是工程结算的依据之一。四、支付方式1、主体完成后，甲方在15天内支付至85％的工程进度款给乙方。2、砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量，在本月28日前报给甲方，甲方在7天内审核完毕，甲方在次月10日前支付已完成工程量的85％给乙方。3、工程竣工验收合格后一个月内甲乙双方办理完工程竣工结算。十五天内付至工程结算总造价的97％的工程款，余款3％作为工程保修预留金，预留金预留期为二年，二年到期后15天内，如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格，则甲方无息返还预留金给乙方，但不免除乙方按工程质量保修书规定的保修责任。4、因乙方前期投入资金较大，如甲方以该土地做进行贷款必须经得乙方同意，如甲方对房产进行了预销售，甲方必须将预售款所得的50％支付给乙方作为工程款。5、若销售形势缓慢，甲方不能按时支付乙方工程款，由甲方按欠付的金额及时间付给乙方银行借款利息，乙方不得停工、窝工或延误工期，否则视为违约。五、施工工期本工程以监理工程师开具的具有法定开工时间的开工令为开工的前提条件：施工工期以甲方将基坑开挖平整交付并确保“三通”之日开始计算，基础至主体结构封顶（不包括砖砌体工程、屋面机房层、女儿墙、架构）日历工期为12个月，装饰装修和安装工程及其它附属工程日历工期为6个月，总工期为18个月（即540日历天，从乙方施工之日起到工程竣工验收合格之日）。人力不可抗拒的自然灾害（不包括雨天和高温天气）、连续8小时以上停水停电、重大设计变更影响工期的可以顺延。如因甲方原因造成停工，工期按实顺延，停工超过7天以上，甲方必须赔偿每人每天50元的生活费给乙方。如乙方因无法垫资等原因停工属违约，应按本协议约定承担相应。乙方申请延长工期时必须及时报告给监理和甲方，甲方和监理在接到报告后经审查符合上述约定的顺延工期条件的，须自接到报告之日起7日内签署顺延签证。六、施工管理1、乙方应当提供施工现场管理人员和技术人员资料给甲方并且应将这些人员派驻施工现场，未征得甲方同意不得调走。2、乙方施工现场应当为甲方和监理单位提供合理办公场所。3、乙方施工应当服从甲方代表和监理单位的监督和指挥，与其它施工单位协调施工。4、乙方应当严格按照施工合同和本协议约定的工期计划控制好各阶段形象进度的工期。除土方开挖基坑防护以及基础工程、检测工程外，其它阶段工程不能按约定工期保证工程进度，拖延5天还不能改正的，则视为乙方违约，按本协议处理，总工期每提前一天，甲方奖励乙方伍仟元，乙方每推迟工期一天则罚款伍仟元，工期以实际竣工验收日期为准。5、施工队在每一工序施工前均应向甲方及监理公司报知施工程序。所有材料在进场使用前应先报甲方或监理公司，先验后用，若有施工材料要替代使用的应经甲方或监理公司同意后执行，并签字认可。七、检验与检测费用工程的桩基础检测、空气检测、门窗三性检测、安装原材料检测等费用按有关规定支付，其余所有工程检测费用均由乙方负责。八、违约责任1、发包人违约按主合同相应通用条款及专用条款约定执行。2、承包人违约除按主合同相应通用条款及专用条款约定执行外，还应承担的违约责任具体如下：（1）乙方在带资过程中资金不足，未按双方协商的垫资付款方式施工而停工，或由于乙方原因导致的停工造成工程停工15天（含15天）以上，甲方有权，在甲方发出解除合同的通知之日起7日内，甲方必须无条件退场，并赔偿甲方因此而造成的全部损失，该损失包括但不限于甲方因履行原合同及本补充协议可取得的逾期利益、因而支付的、评估费、等。如乙方未在约定期限内退场，则每迟延一日应支付甲方人民币5万元。（2）甲方根据本条约定解除合同的，如乙方如约退场，则甲方对乙方所作工程量按70%进行结算，工程款在本合同工程竣工验收合格后15日内支付给乙方，如乙方未如约退场，则工程款甲方按乙方所作工程量的50%结算给乙方。（3）承担由于乙方原因所造成的该楼不能如期竣工，并导致购买该楼的业主不能如期收楼入住而向甲方提出索赔的全部及因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师费等。（4）承担向甲方赔偿由于乙方原因所造成该楼不能或未及时竣工导致该楼盘不能如期发售等而造成的全部经济损失，包括预期收益。（5）、乙方在施工中如未按施工组织设计（方案）、施工规范、施工安全操作规程和验收标准及甲方的要求进行施工，导致发生工程质量问题和安全事故，由乙方负完全责任，并赔偿甲方由此产生的全部损失。九、其它应予约定的事项：1、甲方如另行发包门窗工程，则门、窗制作安装后，框边灌浆、抹灰等工作由本合同乙方完成，而且严格按要求和规范处理。如出现渗水等质量问题，由本补充协议乙方无偿返修，直至返修到合格为止，并承担由此产生的一切费用。2、消防安装工程如甲方另行发包，因乙方土建装修有沙浆粘结或弄脏已安装好的管件及设备时乙方应负责清理干净。3、弱电、电梯安装工程的管件预埋由乙方负责。4、设备安装和配套的其它工程如由甲方或甲方指定的分包方负责完成的，但又涉及到有土建的工作量的，土建工作量由乙方负责完成。5、本工程未验收前和验收后保修期内，如因乙方原因造成的墙面开裂、空鼓或脱落，导致装饰面或油漆反碱变色、退色或开裂，空鼓、脱落导致渗水等一系列的工程质量问题时，由乙方无偿返修，直至返修到合格为止，并承担甲方因此产生的一切损失。6、清理、清洁运输工作，乙方在施工中要定期把整个施工现场和建筑物周边的建筑垃圾及余土残渣进行清运，不得累积堆放，做到工完场清，文明施工。清运费用由乙方自行负责。7、乙方承包范围内的工程和甲方另行发包的工程其成品或半成品工程未验收移交回甲方之前，其保护工作由乙方负责。8、乙方依原合同及本协议负责的工作，应按工序在总工期的期限内完成且确保质量。9、乙方与其它分包工程的承包人之间的工序协调可自己解决，但如无法达成一致，则按甲方的意见执行。10、根据广东省建设印发的《广东省建筑意外伤害保险工作导则》的通知（粤建管字[号），乙方须为施工场地内自有人员办理建筑意外伤害保险，保险费用按本补充协议相关约定执行。十、本协议条款如与施工合同条款不一致，则以本补充协议条款约定为准。十一、本补充协议一式陆份，双方各执叁份，由双方签字盖章后生效，至协议条款全部履行完毕后失效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：该篇建筑工程施工补充协议书内容全面，对施工项目、工期、结算方式和双方责任都进行了有力补充，在大型工程建设中，基本都需要签署这样的补充协议书。协议书应该和原合同放在一起，妥善保管。更多相关知识您可以咨询律师365。延伸阅读：
律所：江苏三诚律师事务所
区域：江苏/无锡/南长区
擅长婚姻家庭
律所：江苏宇颐律师事务所
区域：江苏/无锡
擅长债权债务
相关知识推荐
相关咨询推荐
热门工程合同纠纷法律百科
在施工之前，为了规范双方行为，保障双方权益，一般都会签一份施工协议，律师365施工协议书范本百科栏目，为你介绍施工协议书范本相关知识，让你了解施工协议书范本是什么等，快来了解一下吧！
地区找律师
立即提问、免费短信回复
注：我们将对您的联系信息严格保密
专业律师专业解答
一站式服务
案情关键词
400-64365-00
服务时间：周一至周六8：00~22:00，
提供法律咨询解答和找律师服务
最新法律百科
最新法律知识
律师365，优质法律服务平台400-64365-00服务时间：周一至周六8：00~22:00服务指南平台保障律师入驻常见问题|||||Copyright(C) 成都六四三六五科技有限公司 版权所有 蜀ICP备号 增值电信业务经营许可证(川B2-)
1186律师在线
3119今日解答
您阅读本文耗时：52建设工程施工合同补充协议 施工合同补充协议
建设工程施工合同补充协议建设单位:施工单位：日期：2010年 月 日建设工程施工合同补充协议发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：由甲方开发建设的 经甲乙双方协商由乙方承建。为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意在原签定的《建设工程施工合同》（简称标准合同文本）的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规，签订该工程建设工程施工合同补充协议（以下简称本合同）如下，并且标准合同文本与本合同有不一致之处，以本合同为准。第一条 工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、建设规模： ㎡4、层 数：5、工程结构形式：6、工程承包范围：设计院设计的本项目工程施工图中所包含的建筑物2m以内的土建、给排水、采暖工程。甲方分包的范围：人防防爆门、单元进户电子对讲防盗门、楼梯间单元防火门、住户防火单开防盗门；电梯；塑钢窗；幕墙；外墙瓷砖或涂料、装饰石材、设备，消防水电工程。7、 承包方式：包工包料。按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。8、合同工期：开工日期： ；竣工验收日期： 。9、质量标准：合格，主体工程市结构优质奖。10、合同价款：本合同造价暂定为人民币（大写） 万元，小 写 元。第二条 工程造价确定及结算方式一、计价依据本工程为定额计价，采用定额计价方式结算。执行2010年黑龙江省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》，以下简称《省定额》和《费用定额》。二、费用定额有关费率计取规定：以人工费为计费基础，取费基数为53元/工日。1、通用措施费：建筑工程为3.63% ；装饰工程为2.86%；安装工程为2.82%。室内空气污染测试费由甲方统一缴纳，不再扣除乙方费用。冬季施工费按冬季施工期实际发生工程量按各项工程规定费率计价。(建筑工程为3%、装饰和安装工程为1.02%)，计取冬季施工费的定额项目不再计取雨季施工费。冬季施工期以黑龙江省建筑安装工程费用定额规定的日期为准（11月5日至下年3月31日并执行建筑工程冬期施工规程JGJ104-97相关规定）2．企业管理费：建筑工程为16%；装饰工程为11%；安装工程为16%。3、利润：建筑、装饰和安装工程为20%。4、乙方在工程总结算时按工程总造价税前让利3%，但甲方指定的材料价差、甲方指定分包工程不计入让利。三、人工费、材料费和机械费找差规定：1、 人工费价差：建筑、装饰、安装工程人工费价差按当年省、市结算文件执行。2、材料费价差：钢筋、砼、苯板、预拌砂浆、砌块、水泥、电线、水暖管件等按该种材料施工期间《哈尔滨工程造价信息》的当月下浮2%进入工程结算，不再计取采保费。3、机械费价差：执行定额价格，不找市场差价。四、总承包服务费：1、甲方另行分包的项目甲方按费用定额规定基数的4%计取总包管理费。总包管理费单独结算，不参与总价让利。2、乙方向甲方及甲方分包的分包商收取的总承包服务费和配合费包括分包工程质量管理、整体工期管理、现场安全管理、施工配合管理、脚手架的正常使用、所有专业安装后的正常堵补及找零、现场垂直运输、分包材料的堆放场地、成品保护、分包单位工程资料的盖章、整理、收集等费用。五、安全生产措施费：按照《黑龙江省建设工程安全生产措施费使用管理办法》、《黑龙江省建筑安装工程费用定额》问题解释（第1号）的规定执行。工程结算时根据建设行政主管部门安全监督管理机构组织安全检查、动态评价和工程造价管理机构核定的费用费率计算。工程项目未申请安全检查现场评价、未经费用标准核定的，不得计算安全生产措施费。施工现场甲方预先搭设的砖及彩钢围挡、大门、门卫室、宿舍、食堂、农民工学校、医疗室、淋浴间、开水房、盥洗设施、公厕等临时设施等。按实际发生乙方支付（不能超出临时设施费）。六、规费：按照省、市建设行政主管部门核定的承包方规费标准计取。未经核定的不得计取。七、税金按省、市相应结算文件规定执行。以上没有提到的费率均不计取。八、设计变更、现场签证：设计变更计价：按主体工程的取费进行计算。对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方现场代表、监理工程师不予确认，并不予结算。九、定额中没有的项目，而实际工程发生的项目执行省、市造价管理部门认定的补充定额，无补充定额的，该项目开工前报甲方协商定价，未经甲方定价的，不予结算。十、其它费用约定：1、乙方“水费、电费”结算办法：水费、电费由甲方向供排水、供电部门缴纳，费用由乙方承担（水、电费单价不超出定额单价）。塔吊基础及越冬维护必须有监理及工程部认可的施工方案并有经上述部门按施工方案进行验收的合格单后方可列入结算，否则不予结算。塔吊基础可以按本条标准计取费用，越冬维护只计取安全生产措施费、规费和税金。第三条 工程款的支付与程序一、本工程不支付预付工程款。二、基础及主体工程按形象进度的50%拨付，主体封闭后付主体的70%，装饰按形象付50%，装饰完成后付85%。工程竣工，经过三方（建设单位、监理单位、施工单位）验收合格后，工程款支付至乙方承建工程实际完成总价的80%，竣工验收合格后一个月进行竣工结算，竣工结算完成后，并经过质检站验收合格，除质检站预留3%的质量保证金外，工程款累计支付乙方承建工程竣工结算总价的97%。 拨款阶段：地下阶段：第一次：土方施工完；第二次：桩基础施工完；第三次：施工至主体正负零。主体结构正负零施工至主体结构封顶、安装工程、装饰工程阶段：按月进行结算。三、质量保证金返回时间为5年，质量保证期限依据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保证金在质量保证期满1年且无质量问题时无息返回50%，在质量保证期满2年且无质量问题时无息返回40%，在质量保证期满5年且无质量问题时无息返回10%。四、每月25日前，由乙方向甲方经济部报送甲方工程师、监理工程师签字盖章确认的月形象进度申报表（上月21日至本月20日），经济部提供统一格式。五、如处于冬季施工期，乙方于冬季施工开始和结束后3日内向甲方经济部报送冬季施工期形象进度申报表。六、每月30日前，由乙方向甲方经济部报送经甲方现场代表、监理工程师确认的合格工程的月施工进度结算报表一式贰份。甲方经济部造价工程师于10日内审核完签字盖章，并于10日内向乙方支付审核后的当月工程月进度结算款。第四条 材料设备供应一、甲、乙双方供应的材料和设备均必须符合设计要求、国家相关质量标准及政府有关规定，均需有原出厂合格证明和质量保证书等必要的质量保证文件资料，必要的还须提供符合规定的生产许可证。二、所有与乙方施工工程有关的材料设备（包括甲供材料设备）到货后，乙方应按相关规定及《民用建筑室内环境污染控制规范》的规定进行详细验收并对该产品的质量问题负责。三、乙方采购的材料、设备未经甲方及监理同意，或者与甲方认定的样品、品牌不符或以次充好，以假充真，乙方应立即运出施工现场；已经运用到工程上去的，应当推倒或拆除，发生的费用和损失由乙方负责，并且要求乙方重新订货安装，工期不予顺延，并承担由此给甲方造成的各种直接和间接的经济损失和法律责任。第五条 甲方责任一、甲方负责就设计问题与设计方及监理的协调联络，审批乙方的施工组织设计。二、甲方负责审批乙方的项目施工进度计划，并检查落实执行情况：随时检查工程质量，对工程质量进行全过程控制；组织生产例会，协调安排整个工程生产；组织对工程的实施验收。三、工程施工前，甲方应监督、检查乙方对所承包的工程项目进行技术、质量、安全交底。四、甲方负责提供完整的设计图纸五套（包含竣工图两套）、工程地质和地下管线资料。五、甲方负责协调乙方和甲方另行分包的配套各专业分包单位的协助关系。六、甲方负责设计变更、承包范围之外的现场签证，进度拨款、竣工结算工作的审批。七、甲方另行分包的工程，需甲方协调分包与乙方签订安全生产协议，并服从乙方管理。第六条 乙方责任一、乙方应按甲方有关规定要求组建相应的项目管理班子，配合甲方现场项目工作，做好现场的自身管理工作，并服从甲方对施工现场的统一管理和指挥，遵守甲方、监理对施工现场的管理规定。二、乙方在开工前应认真做好施工准备工作，组织编制所承包工程的施工组织设计，编制年、季、月度施工计划报甲方审定；按甲方的要求上报月进度计划和进度结算报表。三、乙方必须严格执行政府有关规定，办理合法手续的操作人员进场施工，否则由此引起的任何不利后果由乙方承担全部责任。四、乙方必须负责监督分包工程施工过程中的进度、质量、安全等工作。52建设工程施工合同补充协议_施工合同补充协议五、分包方进场前，乙方需要与分包方签订《现场施工管理协议》，分包方的付款、质量、安全、进度、总包配合纳入总承包管理范围。第七条 工程质量与检验1、本合同规定由乙方总承包及结算范围内的各分部分项工程，均须按施工图纸、设计变更、相应的国家规范规程及验收标准和黑龙江省和哈尔滨市的有关规定以及甲方要求进行施工和验收，工程质量必须达到合同规定的质量标准。2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件，及时根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料，并按检查结果进行整改。3、为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案经甲方及监理确认（但甲方及监理的确认并不解除乙方因方案本身缺陷应承担的质量、工期等方面的责任），甲方可根据实际情况要求乙方按甲方提供的户型图及设计要求先做施工样板（包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、阳台厨卫装修及水电安装等）和交楼标准间装修，样板及标准间经甲方验收合格后乙方方可按样板进行大面积施工。4、对于关键工序施工完毕后，隐蔽工程隐蔽前必须通知甲方及监理验收，方可进行下道工序施工，如未通知验收，甲方有权做破坏性检查，无论是否合格，乙方承担因此发生全部费用，工期不予顺延，并向甲方支付违约金。当甲方或监理要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。如检验合格，则甲方承担因而发生的全部费用，赔偿乙方损失，工期相应顺延。如检验不合格，则乙方应按甲方或监理的指令重新施工，承担因而发生全部费用，工期不予顺延。5、工程质量达不到合同约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准。因乙方原因达不到合同约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。6、由乙方承担设计或提出修改设计造成设备调试达不到验收要求，不管该设计是否经过甲方、监理批准，由乙方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。如非乙方承担的设计，由于设计原因设备调试达不到验收要求，甲方应要求设计单位修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。甲方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。7、 由于设备制造原因设备调试达不到验收要求，不管该设备是否经过甲方、监理批准，由该设备采购方负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购的，由乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由甲方采购的，甲方承担上述发生的费用与工期。第八条 安全生产、文明施工及现场管理一、安全施工与检查1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《黑龙江省建设工程安全生产管理办法》、《建筑施工安全检查标准》及有关法律法规的规定执行并组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。2、乙方应对全体施工人员进行安全教育，经培训考试合格后持证上岗，设立专职安全员，检查、发现、消除各种隐患，确保人身安全和财产不受损失，特殊工种必须持证上岗。3、乙方负责施工现场安全管理，包括施工现场甲方、监理、分包商人员及其它进入施工现场内人员的人身安全及财产安全，如发生安全事故，乙方负担全部责任。二、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并及时通知甲方及监理，不得谎报、瞒报，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用及相应责任。三、文明施工1、本工程施工场地，以该项目总平面红线范围作为施工场地。施工平面布置必须符合相应法律法规及有关文件规定，并经甲方及监理书面审核后方可实施。2、乙方应严格遵守省、市建设工程现场文明施工管理的规定及甲方现场施工管理办法的要求。做好文明施工，对现场使用的照明、围栏负责安装、搭设和保护。确保现场整洁，道路畅通，符合文明施工要求，达到创建标准化工地标准。甲方将定期邀请主管部门到场，按现行国家及地方相关规定进行检查，达不到标准化工地标准，甲方可勒令乙方停工整改，并通报有关部门。3、乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续并承担发生的费用。因乙方违反此项规定所引起的有关罚款或费用支出，均由乙方承担，包括因此由甲方先行支付或代付的罚款金额。四、现场用水用电管理1、考虑到工地可能出现停水停电，乙方应准备备用发电机、水池等设施。2、甲乙双方用电必须安装电表（电表由甲方统一安装，如需移位须报甲方同意），安装完成后双方共同抄底度数，并签字认可；电表须经过有关部门检测，每月甲乙双方抄表一次，由双方签字确认。第九条 甲方分包单位的管理与配合一、分包工程如在乙方开工前已完成，或者在乙方工程竣工后进场后施工的，甲方无须向乙方支付此分包任何费用。二、乙方须对工程整体进度负责，熟悉各甲方分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度的分部分项工程需特别注意。并应要求各分包单位提供专业承包的施工组织计划与进度计划，进行汇总分析，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决办法。三、乙方应为甲方分包工程提供以下管理配合服务，总包管理配合内容：1、协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；2、与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，否则由此造成的损失由乙方负责；3、及时提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件；4、提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程使用，如需拆除应报甲方批准；5、向分包单位提供施工用照明用电、施工用水，并供应其调试所需负荷。提供分包单位的施工用电，为确保施工用电安全和各线路的负荷平衡，乙方负责各分包单位在使用电源之前，收集分包单位的负荷要求，并统筹安排，从配电箱引出的分电箱由分包单位自行解决；水电费由分包单位自行解决，或乙方统一代收。6、提供必要的测量定位及基准线；提供必要的办公和生活、施工用场地等；7、电梯配合工作还包括按要求提供充足、稳定施工电源到各电梯机房层，清理井道，电梯门套塞缝，分包单位进场前完成机房全部土建工作，提供建筑基准线；8、在分包工程施工前，按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件。乙方须按本合同有关规定负责协调各分包单位相互间的配合，为各分包单位提供必要的设施和管理配合。9、甲方分包单位进场后，乙方负责对其质量、进度、现场安全和文明施工进行管理；分包工程施工过程中及完工后，乙方负责督促分包单位将易破坏部分进行包裹保护。10、乙方负责甲方分包工程竣工资料的收集与整理，相关竣工资料由分包单位负责提供。乙方总承包服务费包含以上所需费用，如不按要求内容向甲方指定分包单位提供配合的，或配合不及时，按该分包单位缴纳的总包管理配合费的5～10倍从当期的乙方工程进度款中直接扣除，并且由此影响该项分包工程施工的责任由乙方负责。第十条 工程竣工验收与移交一、竣工验收1、竣工验收应按国家及省、市建设工程质量管理条例与《哈尔滨市房屋建筑工程竣工验收与备案办法》的规定进行。2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家及省、市工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料、竣工验收报告。乙方在竣工15日内提供完整竣工图及内业资料各2套。3、甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。4、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。5、竣工验收未达到本合同约定的要求或验收未通过的，甲方有权拒付工程款，乙方应在规定期限内重新返工，并达到约定的质量标准，由此给甲方造成的损失全部由乙方承担。二、工程移交1、乙方应在竣工验收合格后按甲方规定时间撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并与甲方、物业公司办理工程实物移交手续。同时将所有承包范围内的工程清理干净,如乙方不能及时拆除或清理，则甲方将按乙方占用建筑面积每平方米每天30元的租金向乙方收取，并有权派人强行拆除并清理，发生的费用及责任均由乙方承担。2、乙方应在竣工验收后10天内与甲方、物业公司办理竣工资料的移交手续并签署项目工程移交证明书；由于乙方逾期未向甲方移交而造成甲方向业主交楼时间延误引起的索赔费用和责任均由乙方承担，并且乙方还应按合同规定向甲方支付违约金。3、工程在未移交甲方及物业管理公司之前，由乙方负责维护并负担费用。 第十一条 工程保修一、保修范围：乙方承包范围内工程项目，由于乙方施工质量问题和乙方所供应材料设备质量问题，均属乙方保修范围，其中含甲方认质限价材料和设备等；甲方分包工程的保修由甲方负责，但乙方不按程序施工（如塑钢窗发泡不严、门窗框安装不正等，造成墙体透寒或长毛、影响观感等），造成的质量问题，均由乙方负责保修。二、保修期限：以政府主管部门出具“竣工验收备案证明书”之日起计算，保修期限不少于国家规定及省、市规定保修时间，其中地基基础与主体结构在合理使用设计寿命期限内保修结构安全，屋面、厨房、卫生间、地下室、外墙、以及其他有防水要求的地方防渗漏保修5年，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修2年，采暖工程保修2个供暖期，其他工程保修2年。三、保修期内由于乙方材料质量或施工原因出现问题，乙方应无偿解决，出现质量问题时甲方通知乙方，乙方应在24小时派人内到达现场予以维修，否则甲方有权另行组织人员维修和保养，所需费用从乙方质保金中扣除，并保留索取由此给甲方造成损失的权力。第十二条 违约一、本合同工程竣工验收必须达到合同标准，否则，乙方除支付给甲方工程结算价10%作为违约金外，还须自费返工达到合格标准。二、如乙方未按本合同规定的竣工验收日期通过工程竣工验收，每延迟一天乙方还需向甲方支付工程结算价万分之三的违约金，但上述违约金总额最高不得超过工程结算价的3%。此外，乙方还须赔偿因竣工验收日期延误而给甲方造成的相关经济损失（含第三方，即购房业主的索赔和诉讼费用）。三、乙方违反本合同约定，在证据充分情况下，该项违约金经甲方、监理签字后，甲方即可从乙方工程进度款中扣除，甲方负责在扣款前通知乙方。第十三条 争议一、甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均可以向工程所在地人民法院起诉。二、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工 连续，保护好已完工程：1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；2、调解要求停止施工，且为双方接受；3、法院要求停止施工。三、虽然提请了仲裁或诉讼，乙方仍须遵从任何与仲裁、诉讼问题有关的甲方指令，直到裁决或判决为止。第十四条 合同解除一、有下列情形之一的，甲方有权解除此合同：1、乙方无故停工5天以上，因乙方的原因造成本合同规定的分段工期或竣工验收工期延误达15天以上者；2、乙方违反关于工程分包的规定；3、乙方施工过程中发现偷工减料行为、出现严重质量问题、乙方未经甲方技术部门同意擅自改变设计并造成严重后果或发生重大安全事故；4、乙方无故拒绝执行甲方、监理单位指令；甲方应以挂号邮件或特快专递或直接送达方式将中止本合同的决定书面通知乙方。自甲方交付邮局或乙方签收之日为协议中止生效之日。二、因上述原因甲乙双方解除合同后，乙方已完工程作为对甲方的赔偿，并在甲方提出解除合同3日内无条件撤离现场。在甲方中止合同后，甲方可雇佣或指派其他承包商完成本工程，乙方须无条件允许甲方所指派的承包商进入工地进行施工，并承担由此造成的甲方的一切损失。52建设工程施工合同补充协议_施工合同补充协议三、其他情况下，经甲、乙双方协商同意，也可解除本合同。四、合同解除后，乙方应妥善作好已完工程和已购材料、设备、器具的保护及移交工作，甲方为乙方撤离提供必要条件。第十五条 合同生效与终止一、本合同自双方签字盖章之日起生效。二、除本合同规定的质量保修责任外，甲乙双方履行本合同规定的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。三、合同的权利义务终止后，乙方应当履行通知、协助、保密等义务。第十六条 未尽事宜及合同份数1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决，并签订补充协议。补充协议视为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。补充协议内容与本合同发生冲突时，以补充协议为准。2、本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份，均具同等法律效力。发包方（甲方）（公章）：法定代表人： 承包方（乙方）（公章）： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：经办人： 经办人：地址： 地址：电话： 电话：开户银行：帐号： 开户银行： 帐号：年 月 日 年 月 日11
本文地址： /article-.shtml 欢迎转载}