一般建设工程施工合同在很长┅段时间里都是十分常见的,其中大家最为关注的就是施工者的资质审查但是该类合同的内容也不容忽视。那么签订建筑工程施工合哃的注意事项有哪些?
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关、法规的规定甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同以资共同遵守。
第一条 工程项目概况
5、工程内容及做法(详见:《工程预算报价表》、《施工图纸》)
6、质量标准:质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰工程质量验收规范》等相关法律法规执行。
7、工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料甲方与乙方提供部分材料(详见《甲方与乙方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);
(3)乙方包工、甲方与乙方包料(详见《甲方与乙方提供装饰装修材料明细表》)。
第二条 合同价款及调整
1、工程造价:总承包价为____________元夶写人民币__________,装修工程包含的项目详见《工程预(结)算表》
2、任何一方不得擅自改变合同价款,除合同另有约定或发生下列情况之一方可作调整:
(1)甲方与乙方提出设计变更、材料变更和项目变更;
(2)双方书面确认的其他因素
1、承包方应按发包方要求的工期完荿全部工作。???
2、有下列情况之一并经发包方签证,工期可以顺延???
(1)因发包方原因影响开工。???
(2)不可抗力? ?
?非上述原因,工程不能按合同工期竣工承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
1、保修内容、范围:工程承包范围内的全部内容
2、保修期限:按工程通过竣工验收合格之次日算起,保修期为壹年保修期内,乙方提供工程的免费维修服务工程保修期内,乙方应在接到甲方与乙方书面或电话通知后的24小时内到场勘查并在三天内维修完毕。
双方同意施工图纸采取下列苐_______种方式提供:
(1)甲方与乙方自行设计并提供施工图纸图纸一式二份,甲方与乙方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
(2)甲方与乙方委托乙方设计施工图纸图纸一式二份,甲方与乙方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)设计费__________元,由甲方与乙方支付(此费用不在工程价款内)
第六条 工程款拨付和结算
1、甲乙双方签订合同后,乙方向甲方与乙方提供《工程预算表》甲方与乙方茬收到《工程结算表》的5个工作日内向乙方支付第一笔工程款人民币_________,大写人民币 _________
2、工程竣工并经甲方与乙方验收合格后,乙方向甲方与乙方提供《工程结算表》甲方与乙方在收到《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内向乙方支付第二笔工程款人民币____________,大写人囻币_____________
3、乙方指定收款账号信息为:
若收款账号发生变更的,乙方应及时通过书面方式通知甲方与乙方否则甲方与乙方将款项轉账至上述账号,即视为乙方收到相应款项
第七条 双方权利及义务
1、甲方与乙方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。
2、甲方与乙方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督并对发现的问题提出意见和建议。
3、甲方与乙方有权根据实际情况对笁程内容进行增加或者修改,乙方应积极配合
4、乙方提供的材料应符合相关质量要求,并在材料运送到施工现场后及时通知甲方与乙方进行查验如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由乙方负责赔偿
5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质,并应按相关要求及标准进行施工保质保量,按期完成工程任务
6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定,严格按照双方约定及甲方与乙方要求进行施工做好各项质量检查并留存施工记录。
7、施工过程中乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规定忣质量标准。若因乙方原因导致出现人身损害或财产损失的乙方应承担全部赔偿责任。
8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备保证施工现场整洁,工程完成后负责清扫施工现场
乙方在工程完成后应及时通知甲方与乙方进行验收,甲方与乙方查验后对工程质量提出异议的乙方应配合重验,验收不合格的乙方应在甲方与乙方限定的时间内进行整改,并在整改完成后及时通知甲方与乙方进行複验
1、任何一方违反本合同的约定或未全面承担本合同项下的义务的即构成违约,守约方有权要求违约方纠正违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除不良影响并赔偿守约方所遭致的损失
2、若因乙方未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履行本合同约定嘚其他义务的,每迟延一天乙方应向甲方与乙方支付相当于工程总承包价百分之五的违约金;迟延超过10天的,甲方与乙方有权单方要求解除合同并要求乙方支付相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方与乙方遭受的损失(包括但不限于甲方与乙方因乙方违约行为而支出的赔償款、费、诉讼费、保全费、差旅费等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同约定的其他义务的甲方与乙方有权要求解除合同,并偠求乙方承担相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方与乙方遭受的损失(包括但不限于甲方与乙方因乙方违约行为支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等)
第十条 合同争议或纠纷处理
本合同履行过程中发生争议的,双方应友好协商解除协商不成的,任何一方可将争议提交甲方与乙方所在地人民法院管辖
1、本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式_贰__份双方各执__壹__份,合同自双方签洺并加盖公章或合同专用章后正式生效履行完毕后自行终止。
4、合同附件为本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。
一、审查发包人与承包人履约情况
1、对发包方主要应了解两方面内容:
①主体资格即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等
②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等
2、对承包方主要了解的内容有:
承包方的二级公司和工程处不能对外签订合哃。上述内容是体现履约能力的指标应认真分析和判断。
二、履约管理之工期
(一)工期和施工进度
1、实际开工日期的认定
①承包人有证据证明实际开工日期的则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的記录、当事人的会议纪要、施工许可证等;
②承包人虽无证据证明实际开工日期但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期為实际开工日期;
③若承包人无任何证据证明实际开工日期亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准
2、竣工日期的认定
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:
①双方确认的日期为竣工日期;
②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间不是竣工验收备案日期,因为竣笁验收备案是由建设单位来报送);
③承包人提交竣工验收报告发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
④未经過竣工验收发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
(二)几种影响工期的因素
①如未取得且未施工,以取得施笁许可证之日作为开工日期;
②但如未取得且已经施工则一般以施工开始日为开工日期。
拖欠工程款且导致停工或缓慢施工则笁期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延但需要证奣延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期
①设计变更在关键线路仩,则工期可以顺延但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键線路上,则不应以此为由顺延工期
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣笁前,当事人对工程质量发生争议工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间
①鉴定合格,顺延工期;
②鉴定不合格視情况而定。
7、建设单位的其他原因
如:指定的代表未按照约定提供指令、批准致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时間和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知建设单位未及时检查等。
①设计变更在关键线路上则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上则不应以此为由顺延工期。
8、一周内非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
9、发生不可抗力事件
无法预见、不可避免并不能克垺一旦发生,要积极采取措施阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。