拥有1个小站，订阅6个话题，关注27个小站
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第八章解决建设工程纠纷法律制度，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及本章内...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第八章解决建设工程纠纷法律制度，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及本章内容的考题分值大致在9分左右。本章主要讲述解决建设工程纠纷的法律制度，重点内容是民事诉讼制度与仲裁制度，考生应重点掌握。　　1、各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，(　　)。　　A.必须向同级人民法院提出检察建议　　B.有权向同级人民法院提出检察建议　　C.必须向上一级人民法院提出检察建议　　D.有权向上一级人民法院提出检察建议　　【答案】B。　　【解析】各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法院提出检察建议。　　2、无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括(　　)。　　A.申请提起诉讼　　B.申请参加诉讼　　C.提起反诉　　D.由法院通知参加诉讼　　E.申请提起公益诉讼　　【答案】BD。　　【解析】《中华人民共和国民事诉讼法》规定，对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。　　3、根据《中华人民共和国民事诉讼法》，属于广义民事诉讼当事人的有(　　)。　　A.第三人　　B.刑事附带民事案件自诉人　　C.辩护人　　D.原告与被告　　E.共同诉讼人　　【答案】ADE。　　【解析】民事诉讼中的当事人，是指因民事权利和义务发生争议，以自己的名义进行诉讼，请求人民法院进行裁判的公民、法人或其他组织。广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。　　4、关于仲裁协议的说法，正确的有(　　)。　　A.仲裁协议应当是书面形式　　B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可　　C.仲裁协议必须在纠纷发生前达成　　D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁　　E.仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权　　【答案】ADE。　　【解析】仲裁协议是双方当事人就纠纷解决方式达成的一致意思表示。以口头方式订立的仲裁协议无效。仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。有效的仲裁协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。在民商事仲裁中，仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁。&　　
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《建筑工程》章节练习：第二章建筑工程项目施工管理，希望各位考生通过练习题提高自己。　　根据历年的考试情况来看，本章在试题中所占分值大致为：单项选择题2分左右，多项选择题4分左右，案例分析题53分左右。本章以案例...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《建筑工程》章节练习：第二章建筑工程项目施工管理，希望各位考生通过练习题提高自己。　　根据历年的考试情况来看，本章在试题中所占分值大致为：单项选择题2分左右，多项选择题4分左右，案例分析题53分左右。本章以案例分析题为主，主要考查的是考生在建筑工程项目施工管理中遇到各种问题的能力。　　1、关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是(　　)。　　A.场地四周围挡应连续设置　　B.现场主出入口可以不设置保安值班室　　C.高层建筑消防水源可与生产水源共用管线　　D.在建工程审批后可以住人　　【答案】A。　　【解析】现场必须实施封闭管理，现场出入口应设大门和保安值班室，大门或门头设置企业名称和企业标识，建立完善的保安值班管理制度，严禁非施工人员任意进出;场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。因此A选项说法正确，B选项说法错误。高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管，每层留设消防水源接口;严禁消防立管作为施工用水管线。因此C选项说法错误。在建工程内严禁住人，必须验收合格后才能使用。因此D选项说法错误。　　2、关于某建筑工程(高度28m)施工现场临时用水的说法，正确的是(　　)。　　A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分　　B.自行设计的消防用水系统，其消防干管直径不小于75mm　　C.临时消防竖管管径不得小于75mm　　D.临时消防竖管可兼作施工用水管线　　【答案】C。　　【解析】现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水，因此选项A错误。消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，消防干管直径应不小于100mm，因此选项B错误。高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不管小于75mm，因此选项C正确。严禁消防竖管作为施工用水管线，因此选项D错误。　　3、施工现场进行一级动火作业前，应由(　　)审核批准。　　A.安全监理工程师　　B.企业安全管理部门　　C.项目负责人　　D.项目安全管理部门　　【答案】B。　　【解析】一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。　　4、不属于专业承包资质类别的是(　　)。　　A.建筑幕墙　　B.电梯安装　　C.混凝土作业　　D.钢结构　　【答案】C。　　【解析】专业工程分包，是指施工总承包企业将所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的活动。专业承包企业资质设2～3个等级，60个资质类别，其中常用类别有：地基与基础、建筑装饰装修、建筑幕墙、钢结构、机电设备安装、电梯安装、消防设施、建筑防水、防腐保温、园林古建筑、爆破与拆除、电信工程、管道工程等。C选项混凝土作业属于劳务分包企业资质类别，因此C选项正确。　　5、项目施工过程中，应及时对&施工组织设计&进行修改或补充的情况有(　　)。　　A.桩基的设计持力层变更　　B.工期目标重大调整　　C.现场增设三台塔式起重机　　D.预制管桩改为钻孔灌注桩　　E.更换劳务分包单位　　【答案】ACD。　　【解析】项目施工过程中，如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：①工程设计有重大修改;②有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止;③主要施工方法有重大调整;④主要施工资源配置有重大调整;⑤施工环境有重大改变。经修改或补充的施工组织设计应重新审批后才能实施。选项A属于施工环境有重大改变;选项c属于主要施工资源配置有重大调整;选项D属于主要施工方法有重大调整。　　6、下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的是(　　)。　　A.高度23m的物料提升机采用1组缆风绳　　B.在外用电梯底笼周围2.0m范围内设置牢固的防护栏杆　　C.塔式起重机基础的设计计算作为固定式塔式起重机专项施工方案内容之一　　D.现场多塔作业时，塔式起重机间保持安全距离　　E.遇六级大风以上恶劣天气时，塔式起重机停止作业，并将吊钩放下　　【答案】CD。　　【解析】为保证物料提升机整体稳定采用缆风绳时，高度在20m以下可设1组(不少于4根)，高度在30m以下不少于2组，超过30m时不应采用缆风绳锚固方法，应采用连墙杆等刚性措施，因此选项A错误。外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆，因此选项B错误。遇六级及六级以上大风等恶劣天气，应停止作业，将吊钩升起，因此选项E错误。　　案例题　　背景资料　　某建设单位投资兴建住宅楼，建筑面积12000m2，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层，土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招标投标，某施工总承包单位中标，双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF&)签订施工承包合同。合同工期为10个月，质量目标为合格。　　在合同履行过程中，发生了下列事件：　　事件1：施3--单位对中标的工程造价进行了分析，费用构成情况是：人工费390万元，材料费2100万元，机械费210万元，管理费150万元，措施项目费160万元，安全文明施工费45万元，暂列金额55万元，利润120万元，规费90万元，税金费率为3.41%。　　事件2：施工单位进场后，及时按照安全管理要求在施工现场设置了相应的安全警示牌。　　事件3：由于工程地质条件复杂，距基坑边5m处为居民住宅区，因此施工单位在土方开挖过程中，安排专人随时观测周围的环境变化。　　事件4：施工单位按照成本管理工作要求，有条不紊的开展成本计划、成本控制、成本核算等一系列管理工作。　　问题：　　1.事件1中，除税金外还有哪些费用在投标时不得作为竞争性费用?并计算施工单位的工程的直接成本、间接成本、中标造价各是多少万元(保留两位小数)。　　2.事件2中，施工现场安全警示牌的设置应遵循哪些原则?　　3.事件3中，施工单位在土方开挖过程中还应注意检查哪些情况?　　4.事件4中，施工单位还应进行哪些成本管理工作?成本核算应坚持的&三同步&原则是什么?　　参考答案　　1.事件1中，除税金外还有规费、安全文明施工费在投标时不得作为竞争性费用。　　直接成本=人工费+材料费+机械费+措施费=(390+)万元=2860万元。　　间接成本=企业管理费+规费=(150+90)万元=240万元。　　2.施工现场安全警示牌的设置应遵循&标准、安全、醒目、便利、协调、合理&的原则。　　3.事件3中，施工单位在土方开挖过程中还应注意检查：平面位置、高程、边坡坡度、　　压实度、排水和降低地下水位情况。　　4.事件4中，施工单位还应进行的成本管理工作包括：成本分析、成本考核。　　成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集的三同步原则。&　　
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《建筑工程》章节练习：第一章建筑工程施工技术，希望各位考生通过练习题提高自己。　　根据历年的考试情况来看，本章在试题中所占的分值大致为：单项选择题10分左右，多项选择题10分左右。　　1、关于钢筋混凝土梁配筋的...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《建筑工程》章节练习：第一章建筑工程施工技术，希望各位考生通过练习题提高自己。　　根据历年的考试情况来看，本章在试题中所占的分值大致为：单项选择题10分左右，多项选择题10分左右。　　1、关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的是(　　)。　　A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区　　B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置　　C.梁的箍筋直径最小可采用4mm　　D.当梁的截面高度小于200mm时，不应设置箍筋　　【答案】B　　【解析】纵向受力钢筋布置在梁的受拉区，承受由于弯矩作用而产生的拉力。因此A选项说法错误。箍筋主要是承担剪力的，在构造上还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。因此B选项说法正确。截面高度大于800mm的梁，箍筋直径不宜小于8mm。因此C选项说法错误。当截面高度小于150mm时，可以不设置箍筋。因此D选项说法错误。　　2、关于建筑幕墙预埋件制作的说法，正确的是(　　)。　　A.不得采用HRB400级热轧钢筋制作锚筋　　B.可采用冷加工钢筋制作锚筋　　C.直锚筋与锚板应采用T形焊　　D.应将锚筋弯成L形与锚板焊接　　【答案】C。　　【解析】锚板宜采用Q235级钢，锚筋应采用HPB300、HRB335或HRB400级热轧钢筋，严禁使用冷加工钢筋。因此选项A、B错误。直锚筋与锚板应采用T形焊，选项C正确。不允许把锚筋弯成Ⅱ形或L形与锚板焊接，因此选项D错误。　　3、一般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受(　　)构件。　　A.拉　　B.压　　C.弯　　D.扭　　【答案】C。　　【解析】梁和板为典型的受弯构件。　　4、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是(　　)。　　A.截面尺寸　　B.混凝土强度等级　　C.配箍率　　D.弯起钢筋含量　　【答案】C。　　【解析】梁的斜截面破坏形式与截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等有关，其中影响最大的是配箍率。　　5、最适合泵送的混凝土坍落度是(　　)mm。　　A.20　　B.50　　C.80　　D.100　　【答案】D。　　【解析】泵送混凝土的坍落度不宜低于100mm。　　6、关于砌体结构特点的说法，正确的是(　　)。　　A.耐火性能好　　B.抗弯性能差　　C.耐久性较差　　D.施工方便　　E.抗震性能好　　【答案】ABD。　　【解析】砌体结构具有如下特点：①容易就地取材，比使用水泥、钢筋和木材造价低;②具有较好的耐久性、良好的耐火性;③保温隔热性能好，节能效果好;④施工方便，工艺简单;⑤具有承重与围护双重功能;⑥自重大，抗拉、抗剪、抗弯能力低;⑦抗震性能差;⑧砌筑工程量繁重，生产效率低。　　7、模板工程设计的安全性指标包括(　　)。　　A.强度　　B.刚度　　C.平整度　　D.稳定性　　E.适用性　　【答案】ABD。　　【解析】模板工程设计的主要原则包括：①实用性。模板要保证构件形状尺寸和相互位置的正确，且构造简单、支拆方便、表面平整、接缝严密不漏浆等;②安全性。要具有足够的强度、刚度和稳定性，保证施工中不变形、不破坏、不倒塌;③经济性。在确保工程质量、安全和工期的前提下，尽量减少一次性投入，增加模板周转，减少支拆用工，实现文明施工。　　
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第八章解决建设工程纠纷法律制度，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及本章内...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第八章解决建设工程纠纷法律制度，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及本章内容的考题分值大致在9分左右。本章主要讲述解决建设工程纠纷的法律制度，重点内容是民事诉讼制度与仲裁制度，考生应重点掌握。　　1、各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，(　　)。　　A.必须向同级人民法院提出检察建议　　B.有权向同级人民法院提出检察建议　　C.必须向上一级人民法院提出检察建议　　D.有权向上一级人民法院提出检察建议　　【答案】B。　　【解析】各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法院提出检察建议。　　2、无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括(　　)。　　A.申请提起诉讼　　B.申请参加诉讼　　C.提起反诉　　D.由法院通知参加诉讼　　E.申请提起公益诉讼　　【答案】BD。　　【解析】《中华人民共和国民事诉讼法》规定，对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。　　3、根据《中华人民共和国民事诉讼法》，属于广义民事诉讼当事人的有(　　)。　　A.第三人　　B.刑事附带民事案件自诉人　　C.辩护人　　D.原告与被告　　E.共同诉讼人　　【答案】ADE。　　【解析】民事诉讼中的当事人，是指因民事权利和义务发生争议，以自己的名义进行诉讼，请求人民法院进行裁判的公民、法人或其他组织。广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。　　4、关于仲裁协议的说法，正确的有(　　)。　　A.仲裁协议应当是书面形式　　B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可　　C.仲裁协议必须在纠纷发生前达成　　D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁　　E.仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权　　【答案】ADE。　　【解析】仲裁协议是双方当事人就纠纷解决方式达成的一致意思表示。以口头方式订立的仲裁协议无效。仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。有效的仲裁协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。在民商事仲裁中，仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁。　　
　　【摘要】《建设工程法规及相关知识》是每个二级建造师的必考科目，掌握二级建造师法规考点，对于知识点的融会贯通至关重要。环球网校二级建造师考试频道特地整理二级建造师考点，本文为：2017年二级建造师《工程法规》章节考点：2Z208050行政强制、行政复议和行政诉讼制度，希望能助各位二级建造师考生一臂之力!　　2Z208050行政强制、行政复议和行政诉讼制度　...&
　　【摘要】《建设工程法规及相关知识》是每个二级建造师的必考科目，掌握二级建造师法规考点，对于知识点的融会贯通至关重要。环球网校二级建造师考试频道特地整理二级建造师考点，本文为：2017年二级建造师《工程法规》章节考点：2Z208050行政强制、行政复议和行政诉讼制度，希望能助各位二级建造师考生一臂之力!　　2Z208050行政强制、行政复议和行政诉讼制度　　1.行政强制的种类和法定程序(环球网校二级建造师频道整理行政强制、行政复议和行政诉讼制度)　　行政强制包括行政强制措施和行政强制执行。行政强制措施包括：限制公民人身自由;查封场所、设施或者财物;扣押财物;冻结存款、汇款等;行政强制执行包括：加处罚款或者滞纳金;划拨存款、汇款;拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物;排除妨碍、恢复原状;代履行等。行政强制的程序包括行政强制措施的实施程序、行政强制执行的实施程序和申请法院强制执行程序。　　2.行政复议的范围、受理和复议决定　　在建设工程实践中，可以申请复议的事项通常包括：行政处罚;行政强制措施;行政许可;认为行政机关侵犯合法的经营自主权的;认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。不得申请行政复议的事项包括：行政机关的行政处分或者其他人事处理决定;行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理。　　1.行政强制措施的种类包括(　　)。　　A.扣押财物　　B.冻结存款、汇款　　C.查封场所、设施或者财物　　D.限制公民人身自由　　E.排除妨碍、恢复原状　　2.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是(　　)。　　A.不服行政机关作出的行政处分　　B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解　　C.不服地方人民政府颁布的规章　　D.不服行政机关作出的行政处罚决定　　3.行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行　　应当予以受理的行政案件和不予受理的行政案件。行政案件的审理程序包括：起诉与受理、审理、判决、执行。　　4.侵权的赔偿责任　　公民、法人或者其他组织的合法权益受到行政机关或者行政机关工作人员作出的具体行政行为侵犯造成损害的，有权请求赔偿。公民、法人或者其他组织单独就损害赔偿提出请求，先由行政机关解决，对行政机关的处理不服。可以向人民法院提起诉讼。国家承担赔偿责任和不承担赔偿责任的情形。(环球网校二级建造师频道整理行政强制、行政复议和行政诉讼制度)　　3.行政机关实施行政强制措施应当遵守的规定包括(　　)。　　A.实施前须向行政机关负责人报告并经批准　　B.由一名行政执法人员实施　　C.通知当事人到场　　D.听取当事人的陈述和申辩　　E.制作现场笔录　　4.根据《中华人民共和国行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是(　　)。　　A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的　　B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的　　C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的　　D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的　　同步练习答案　　1 .ABCD 2.D3.ACDE 4.D　　
　　【摘要】掌握二级建造师考试建筑工程考点，对于知识点的融会贯通至关重要。环球网校二级建造师考试频道特地整理二级建造师考试考点，本文为：2017年二级建造师《建筑工程》考点：2A312051吊顶工程施工技术，希望能助各位二级建造师考生一臂之力!　　2A312050装饰装修工程施工技术　　2A312051吊顶工程施工技术　　吊顶又称顶棚、天花板，是建筑装饰工程...&
　　【摘要】掌握二级建造师考试建筑工程考点，对于知识点的融会贯通至关重要。环球网校二级建造师考试频道特地整理二级建造师考试考点，本文为：2017年二级建造师《建筑工程》考点：2A312051吊顶工程施工技术，希望能助各位二级建造师考生一臂之力!　　2A312050装饰装修工程施工技术　　2A312051吊顶工程施工技术　　吊顶又称顶棚、天花板，是建筑装饰工程的一个重要子分部工程。吊顶具有保温、隔热、隔声和吸声的作用，也是隐蔽电气、暖卫、通风空调、通讯和防火、报警管线设备等工程的隐蔽层。按施工工艺的不同，分为暗龙骨吊顶(又称隐蔽式吊顶)和明龙骨吊顶(又称活动式吊顶)。吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨)、基层(次龙骨)和面层三部分组成。(环球网校二级建造师频道整理吊顶工程施工技术)　　一、工艺流程　　弹吊顶棚标高水平线&划主龙骨分档线&吊顶内管道、设备的安装、调试及验收&吊杆安装&龙骨安装(边龙骨安装、主龙骨安装、次龙骨安装)&填充材料的设置&安装饰面板&安装收口、收边压条。　　二、施工方法　　(一)测量放线　　1.弹吊顶棚标高水平线：应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰，位置应准确。即从墙面的50cm水准线量至吊顶设计标高加上饰面板厚度为顶棚标高水平线位置，即为吊顶次龙骨的下皮线。(环球网校二级建造师频道整理吊顶工程施工技术)　　2.画龙骨分档线：沿已弹好的顶棚标高水平线，按吊顶平面图，在混凝土顶板画(弹)出主龙骨的分档位置线。主龙骨宜平行房间长向布置，分档位置线从吊顶中心向两边分，间距宜为900～1200mm，并标出吊杆的固定点。吊杆的固定点间距为900～1200如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求或吊杆距主龙骨端部距离超过300mm，应增加吊杆的固定点。　　(二)吊杆安装　　1.不上人的吊顶，吊杆长度小于1000mm，可以采用6的吊杆，如果大于1000mm，应采用8的吊杆，大于1500mm时还应设置反向支撑。上人的吊顶，吊杆长度小于1000mm，可以采用郯的吊杆，如果大于1000mm，应采用户10的吊杆，大于1500mm时还应设置反向支撑。吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，用冲击钻打孔，孔径成稍大于膨胀螺栓的直径，吊杆和吊件应做防锈处理。　　2.吊杆应通直，并有足够的承载能力。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反向支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。当预埋的杆件需要接长时，必须搭接焊牢，焊缝要均匀饱满。　　3.吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆。　　(三)龙骨安装　　1.安装边龙骨　　边龙骨的安装应按设计要求弹线，用射钉固定，射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。　　2.安装主龙骨　　(1)主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距、起拱高度应符合设计要求;当设计无要求时，主龙骨间距宜为900～1200mm，一般取1000mm，主龙骨应平行房间长向安装;同时，应按房间短向跨度的1&～3&起拱。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨安装后应及时校正其位置、标高。　　(2)跨度大于15m以上的吊顶，应在主龙骨上每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固;如有大的造型顶棚，造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架，并应与楼板连接牢固。　　3.安装次龙骨　　次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。次龙骨间距宜为300～600mm，在潮湿地区和场所间距宜为300～400mm。　　4.安装横撑龙骨　　暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm。　　(四)饰面板安装　　1.明龙骨吊顶饰面板安装(环球网校二级建造师频道整理吊顶工程施工技术)　　明龙骨吊顶饰面板的安装方法有：搁置法、嵌入法、卡固法等。搁置法是将饰面板直接放在T型龙骨组成的格栅框内，即完成吊顶安装。有些轻质饰面板考虑刮风时会被掀起(包括空调风口附近)应有防散落措施，宜用木条、卡子等固定。嵌入法是将饰面板事先加工成企口暗缝，安装时将T形龙骨两肋插入企口缝内。卡固法是饰面板与龙骨采用配套卡具卡接固定，多用于金属饰面板安装。明龙骨饰面板的安装应符合以下规定：　　(1)饰面板安装应确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合。　　(2)饰面板与龙骨嵌装时应防止相互挤压过紧或脱挂。　　(3)采用搁置法安装时应留有板材安装缝，每边缝隙不宜大于1mm。　　(4)玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接宽度应符合设计要求，并应采用软连接。　　(5)装饰吸声板的安装如采用搁置法安装，应有定位措施。　　2.暗龙骨吊顶饰面板安装(环球网校二级建造师频道整理吊顶工程施工技术)　　暗龙骨吊顶饰面板的安装方法有：钉固法、粘贴法、嵌入法、卡固法等。螺钉等连接件固定在龙骨上。粘贴法分为直接粘贴法和复合粘贴法。直接粘贴法是将饰面板用胶粘剂直接粘贴在龙骨上。刷胶宽度为10～15mm，经5～10min后，将饰面板压粘在相应部位。暗龙骨饰面板的安装应符合下列要求：　　(1)以轻钢龙骨、铝合金龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用沉头自攻钉固定。　　(2)以木龙骨为骨架，固定方式分为钉固法、粘结法两种方法。　　(3)采用复合粘贴法安装时，胶粘剂未完全固化前板材不得有强烈振动。　　(4)金属饰面板采用吊挂连接件插接件固定时，应按产品说明书的规定放置。　　(5)纸面石膏板和纤维水泥加压板安装应符合下列要求：　　板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中间向板的四周固定。　　纸面石膏板的长边(即纸包边)应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度的1/2。　　采用钉固法时，螺钉与板边距离：纸面石膏板纸包边宜为10～15mm，切割边宜为15～20水泥加压板螺钉与板边距离宜为8～15板周边钉距宜为150～170mm，板中钉距不得大于200mm。　　石膏板的接缝应按设计要求或构造要求进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。　　螺钉头宜略埋人板面，并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。　　石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。　　三、施工环境　　(一)自然环境　　施工环境温度应符合吊顶材料的技术要求，宜在5℃以上。　　(二)作业环境(环球网校二级建造师频道整理吊顶工程施工技术)　　脚手架搭设应符合有关规范要求，经验收合格。现场用电符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定。　　(三)管理环境　　1.交接检验：安装龙骨前，应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道设备及其支架的标高进行交接检验。　　2.调试及验收：安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。　　
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第七章建设工程质量法律制度，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及本章内容的...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第七章建设工程质量法律制度，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及本章内容的考题分值大致在10分左右。本章的重点内容是各单位的质量责任和义务，考生应重点掌握。　　1、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是(　　)　。　　A.屋面、厕浴间使用的防水材料　　B.非承重结构的钢筋及连接接头试件　　C.用于防水层上保护层的商品混凝土　　D.抹灰砂浆中使用的掺加剂　　【答案】A。　　【解析】下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：①用于承重结构的混凝土试块;②用于承重墙体的砌筑砂浆试块;③用于承重结构的钢筋及连接接头试件;④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。　　2、施工人员对涉及结构安全的试块，应当在(　　)　监督下现场取样并送交检测。　　A.监理单位或建设单位　　B.设计单位或监理单位　　C.建设工程质量监督机构或监理单位　　D.施工单位或建设单位　　【答案】A。　　【解析】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。　　3、某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的。关于此项目质量责任的说法，正确的有(　　)　。　　A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任　　B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任　　C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担　　D.造成发包人损失的，承包人不承担责任　　E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担　　【答案】BE。　　【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，应由施工单位负责返修并承担经济责任。　　4、根据《建设工程质量管理条例》，质量保修书必须明确的内容有(　　)　。　　A.保修范围　　B.保修期限　　C.质量保证金返还方式　　D.质量保证金预留比例和期限　　E.保修责任　　【答案】ABE。　　【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。　　
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第六章建设工程交全生产法律制度，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及本章内...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第六章建设工程交全生产法律制度，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及本章内容的考题分值大致在12分左右。本章的重点内容是各单位的安全生产责任，考生应着重掌握。　　1、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是(　　)。　　A.须大修才能达到安全技术标准的　　B.超过制造厂家规定的使用年限的　　C.无安全技术档案的　　D.无齐全有效的安全保护装置的　　【答案】B。　　【解析】有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：①属国家明令淘汰或者禁止使用的;②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;③经检验达不到安全技术标准规定的;④没有完整安全技术档案的;⑤没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第①、②、③项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。　　2、施工企业的项目负责人应当对(　　)负责。　　A.本单位的安全生产　　B.本单位安全生产所需资金　　C.危险陛较大的专项施工方案确定　　D.建设工程项目的安全施工　　【答案】D。　　【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。　　3、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡。根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由(　　)上报有关主管部门。　　A.幕墙分包企业　　B.施工总承包企业　　C.监理单位　　D.建设单位　　【答案】B。　　【解析】根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。对于实行施工总承包的建设工程，根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，由总承包单位负责上报事故。　　4、工程监理单位的主要安全责任有(　　)。　　A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线　　B.组织抢救生产安全事故　　C.审查专项施工方案　　D.对施工安全事故隐患要求整改　　E.及时报告生产安全事故　　【答案】CD。　　【解析】工程监理单位的安全责任包括：①对安全技术措施或专项施工方案进行审查;②依法对施工安全事故隐患进行处理;③承担建设工程安全生产的监理责任。　　5、建设单位的安全责任包括(　　)。　　A.向施工单位提供地下管线资料　　B.依法履行合同　　C.提供安全生产费用　　D.不推销劣质材料设备　　E.对分包单位安全生产全面负责　　【答案】ABCD。　　【解析】建设单位的安全责任包括：①依法办理有关批准手续;②向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料;③不得提出违法要求和随意压缩合同工期;④确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用;⑤不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等;⑥申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料;⑦装修工程和拆除工程的规定。　　
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第五章施工环境保法律制度，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及本章内容的考...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第五章施工环境保法律制度，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及本章内容的考题分值大致在5分左右。本章内容虽然所占分值不多，但也属于必考内容。　　1、根据《中华人民共和国节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是( )。　　A.建设、施工、监理　　B.建设、设计、施工　　C.设计、施工、监理　　D.建设、设计、监理　　【答案】C。　　【解析】《中华人民共和国节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款;情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。　　2、根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业( )，情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。　　A.3个月以上6个月以下　　B.3个月以上1年以下　　C.6个月以上2年以下　　D.1年以上3年以下　　【答案】B。　　【解析】注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。　　3、某交通施工项目贯穿城市市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列做法正确的有( )。　　A.禁止一切夜间施工作业活动　　B.因特殊需要必须连续进行产生噪声污染的施工作业的，须经批准　　C.建设工程开工前必须公告附近居民　　D.应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施　　E.在开工15日前向工程所在地县级以上政府环境保护行政主管部门报告　　【答案】BDE。　　【解析】《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。　　因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。建设经过已有的噪声敏感建筑物集中区域的高速公路和城市高架、轻轨道路，有可能造成环境噪声污染的，应当设置声屏障或者采取其他有效的控制环境噪声污染的措施。　　4、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时( )。　　A.立项　　B.审批　　C.设计　　D.施工　　E.投产使用　　【答案】CDE。　　【解析】建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投人生产或者使用。　　
　　【摘要】2016年二级建造师考试已经结束，新一轮的备考也随之来临。为了让二级建造师考生更好的备考，环球网校二级建造师考试频道与广大考生分享二级建造师考试备考经验。本文为：二级建造师《工程法规》易考点讲解：法的效力层级。更多二级建造师考试信息请关注环球网校二级建造师考试频道。　　二建法规其实相对来讲是比较枯燥的一个科目，但是枯燥中自有规律可循。继上次法规知...&
　　【摘要】2016年二级建造师考试已经结束，新一轮的备考也随之来临。为了让二级建造师考生更好的备考，环球网校二级建造师考试频道与广大考生分享二级建造师考试备考经验。本文为：二级建造师《工程法规》易考点讲解：法的效力层级。更多二级建造师考试信息请关注环球网校二级建造师考试频道。　　二建法规其实相对来讲是比较枯燥的一个科目，但是枯燥中自有规律可循。继上次法规知识点归纳之后，环球君决定继续给大家归纳整理，今天来带大家看看法的效力层级。　　总的来讲有五大原则：　　(一)宪法至上　　(二)上位法优于下位法　　宪法的效力﹥法律﹥行政法规﹥地方性法规(部门规章)　　地方性法规﹥地方政府规章(同一行政区划)　　(三)特别法优于一般法：《招标投标法》优于《合同法》;《商标法》优于《民法通则》　　(四)新法优于旧法：《物权法》优于《担保法》　　(五)需要由有关机关裁决适用的特殊情况(见表)　　由有关机关裁决适用的情况&
事项裁决机关&
法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致全国人民代表大会常务委员会制定机关裁决
行政法规之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致国务院
地方性法规、规章新的一般规定与旧的特别规定不一致制定机构裁决
部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致国务院共同上级机关
地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见。国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决具体分析人大与政府相互制约
根据授权制定的法规与法律规定不一致
全国人大常委会&
　　【摘要】2016年二级建造师考试已经结束，新一轮的备考也随之来临。为了让二级建造师考生更好的备考，环球网校二级建造师考试频道与广大考生分享二级建造师考试备考经验。本文为：二级建造师《市政工程》考点讲解：道路结构。更多二级建造师考试信息请关注环球网校二级建造师考试频道。　　被市政实务吓到了吗?市政实务可以说是各个实务里面涉及的内容最多的专业，但是慢慢梳理总...&
　　【摘要】2016年二级建造师考试已经结束，新一轮的备考也随之来临。为了让二级建造师考生更好的备考，环球网校二级建造师考试频道与广大考生分享二级建造师考试备考经验。本文为：二级建造师《市政工程》考点讲解：道路结构。更多二级建造师考试信息请关注环球网校二级建造师考试频道。　　被市政实务吓到了吗?市政实务可以说是各个实务里面涉及的内容最多的专业，但是慢慢梳理总会理清楚各种施工过程之间的脉络。今天小编在道路部分给大家归纳整理部分内容，希望对您实务的学习有帮助。　　一、道路结构组成(给大家一个图示，一目了然)　　
&　　Ps：道路结构可分为路基和路面两大部分，其中路面结构部分一般可分为面层(可分为上面层、中面层、下面层)、基层(上基层、下基层、底基层)和垫层(可不设)。　　二、路基施工　　1.填土路基　　(1)路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土、淤泥、冻土块或盐渍土。填土内不得含有草、树根等杂物，粒径超过100mm的土块应打碎。　　(2)填方段内应事先找平，当地面坡度陡于1：5时，需修成台阶形式，每层台阶高度不宜大于300mm，宽度不应小于1.0m。　　
&　　(3)根据测量中心线桩和下坡脚桩，分层填土，压实。　　(4)碾压&先轻后重&，最后碾压应采用不小于12t级的压路机。　　(5)填方高度内的管涵顶面填土500mm以上才能用压路机碾压。　　2. 挖土路基　　(1)挖方段不得超挖，应留有碾压而到设汁高程的压实量。　　(2)压路机不小于12t级，碾压应自路两边向路中心进行，直至表面无明显轮迹为止。　　(3)碾压时，应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施。　　3.质量检查与验收　　路基检验与验收项目：主控项目为压实度和弯沉值(0. 01mm);一般项目有路基允许偏差和路床、路堤边坡等要求。　　路基压实度检验方法：环刀法、灌水法、灌砂法。&　　
　　【摘要】2016年二级建造师考试已经结束，新一轮的备考也随之来临。为了让二级建造师考生更好的备考，环球网校二级建造师考试频道与广大考生分享二级建造师考试备考经验。本文为：二级建造师《机电工程》重点分析：黑色金属。更多二级建造师考试信息请关注环球网校二级建造师考试频道。　　好的开始是学好实务的基础，机电实务内容繁多而冗杂，实务学的好不好，决定您二建考试通过...&
　　【摘要】2016年二级建造师考试已经结束，新一轮的备考也随之来临。为了让二级建造师考生更好的备考，环球网校二级建造师考试频道与广大考生分享二级建造师考试备考经验。本文为：二级建造师《机电工程》重点分析：黑色金属。更多二级建造师考试信息请关注环球网校二级建造师考试频道。　　好的开始是学好实务的基础，机电实务内容繁多而冗杂，实务学的好不好，决定您二建考试通过不通过。下面从机电实务的第一个知识点来给大家梳理，相信二建机电实务不再是难题。　　常用材料分类：　　
&　　今天就给大家着重讲解一下金属材料中的黑色金属，首先清楚金属材料的分类：(环球网校二级建造师频道整理黑色金属)　　
&　　黑色金属材料又称钢铁材料，它们都是以铁和碳为主要元素组成的合金。　　(&)生铁：碳的质量分数(wc)大于2%的铁碳合金称为生铁。　　(二)铸铁：碳的质量分数超过2%(&般为2.5%～3.5%)的铁碳合金称为铸铁。　　(三)钢：碳的质量分数不大于2%的铁碳合金称为钢。　　
&　　(四)钢材　　钢材就其使用可划分为：型材、板材、管材、线材和钢制品。　　1.型材　　在机电工程中，常用的型材主要有：圆钢、方钢、扁钢、H型钢、角钢、工字钢、T型钢、槽钢、钢轨等。　　2.板材(环球网校二级建造师频道整理黑色金属)　　在机电工程中，常用的板材主要有：钢带(带钢)、薄钢板(厚度在0.2～4mm)、厚钢板(厚度在4mm以上的钢板统称为厚钢板)、中板(厚度在4～25mm之间)、厚板(厚度在25～60mm之间)、特厚板(厚度大于60mm)。　　3.管材　　机电工程中常用的管材有普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管等。　　例：机电工程中使用的起重机是用Q345型钢制造的，它属于( )。　　A. 优质碳素钢　　B. 特殊钢　　C. 高碳钢　　D. 低合金结构钢　　答案：D　　解析：低合金结构钢主要适用于：压力管道、压力容器、重轨、轻轨、车辆、船舶、钢结构、锅炉汽包、桥梁(记忆技巧：管容重情，车船刚过(就哭得稀里哗啦了))　　
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《施工管理》章节练习：第七章施工信息管理，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　1、根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《施工管理》章节练习：第七章施工信息管理，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　1、根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于(　　)。　　A.公共信息　　B.项目管理信息　　C.工作总体信息　　D.施工信息　　【答案】B。　　【解析】施工项目相关的信息管理工作中的项目进度控制信息包括：施工进度计划表、资源计划表、资源表、完成工作分析表等。项目进度控制信息属于项目管理信息。　　2、下列施工文件档案资料中，属于工程质量控制资料的有(　　)。　　A.施工测量放线报验表　　B.检验批质量验收记录表　　C.竣工验收证明书　　D.水泥见证检测报告　　E.交接检查记录　　【答案】DE。　　【解析】工程质量控制资料包括原材料、构(配)件、器具及设备等的质量证明、合格证明、进场材料试验报告，施工试验记录，隐蔽工程检查记录，交接检查记录。选项A、C属于工程施工技术管理资料;选项B属于工程施工质量验收资料。　　3、工程管理的信息资源包括(　　)。　　A.资源类信息　　B.组织类信息　　C.管理类信息　　D.技术类信息　　E.经济类信息　　【答案】BCDE　　4、关于项目信息管理手册及其内容的说法，正确的有(　　)。　　A.信息管理部门负责编制信息管理手册　　B.信息管理手册中应包含工程档案管理制度　　C.信息管理的任务分工表是信息管理手册的主要内容　　D.信息管理手册应随项目进展而做必要的修改和补充　　E.应编制项目参与各方通用的信息管理手册　　【答案】ABCD　　
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《施工管理》章节练习：第六章施工合同管理，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年考试情况来看，每年涉及第六章内容的考题分值...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《施工管理》章节练习：第六章施工合同管理，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年考试情况来看，每年涉及第六章内容的考题分值大致在22分左右。单项选择题12分左右，多项选择题10分左右。　　1、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险就由(　　)。　　A.工程承包人办理并支付保险费用　　B.劳务分包人办理并支付保险费用　　C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用　　D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用　　【答案】A。　　【解析】工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。　　2、关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是(　　)。　　A.采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利　　B.施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小　　C.施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期　　D.施工总承包模式下，发包方管理和组织协调的工作量增大　　【答案】C。　　【解析】施工总承包模式采用所谓的&费率招标&，实际上是开口合同，对业主方的合同管理和投资控制十分不利。故选项A错误。施工总承包管理模式下，一般所有分包合同的招标投标、合同谈判、签约工作由业主负责，业主方的招标及合同管理工作量大，对业主不利。故选项B错误。施工总承包管理模式的招标投标可以提前到项目尚处于设计阶段进行，可以在很大程度上缩短建设周期。故选项C正确。施工总承包模式下，业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调，工作量大大减小，对业主比较有利。故选项D错误。　　3、关于建筑材料采购合同条款的相关说法，正确的是(　　)。　　A.不属于国家定价的材料(产品)，由供方确定价格　　B.需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准　　C.建筑材料采购合同通常采用固定总价合同　　D.建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费　　【答案】D。　　【解析】设备采购合同通常采用固定总价合同，在合同交货期内价格不进行调整;不属于国家定价的产品，可由供需双方协商确定价格。交货日期的确定可以按照下列方式：①供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准;②采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准;③凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。包装物一般应由建筑材料的供方负责供应，并且一般不得另外向需方收取包装费。　　4、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF--)，承包人的义务有(　　)。　　A.为劳务分包人提供生产、生活临时设施　　B.为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险　　C.编制物资需用量计划表　　D.为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险　　E.负责工程测量定位、技术交底、组织图样会审　　【答案】ACDE。　　【解析】承包人的义务包括：组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;向劳务分包人提供生产、生活临时设施;负责编制施工组织设计，统一制订各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测，试验化验的控制、监督、检查和验收;负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图样会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。　　
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《施工管理》章节练习：第五章施工职业健康安全与环境管理，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　1、根据《建设工程施工现场管理规定...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《施工管理》章节练习：第五章施工职业健康安全与环境管理，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　1、根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是(　　)。　　A.将有害废弃物用作土方回填　　B.现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施　　C.使用密封式圈桶处理高处废弃物　　D.在现场露天焚烧油毡　　【答案】C。　　【解析】环境保护的技术措施：①妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排人城市排水设施和河流;②除设有符合规定的装置外，不得在现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质;③使用密闭式的圈筒或者采取其他措施处理高处废弃物;④采取有效措施控制施工过程中的扬尘;⑤禁止将有毒有害废弃物用作土方回填;⑥对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。　　2、施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中(　　)原则的体现。　　A.动态处理　　B.重点处理　　C.预防与减灾并重　　D.冗余安全度处理　　【答案】A。　　【解析】动态治理就是对生产过程进行动态随机安全化治理，生产过程中发现问题及时治理，既可以及时消除隐患，又可以避免小的隐患发展成大的隐患。重点处理原则是按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，也可以用安全检查表打分对隐患危险程度分级。预防与减灾并重原则是指治理安全事故隐患时，需尽可能减少肇发事故的可能性，如果不能控制事故的发生，也要设法将事故等级减低。冗余安全度处理原则是为确保安全，在处理安全隐患时应考虑设置多道防线，即使有一两道防线无效，还有冗余的防线可以控制事故隐患。　　3、下列分部(分项)工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有(　　)。　　A.预应力结构张拉工程　　B.悬挑脚手架工程　　C.开挖深度超过5m的基坑支护工程　　D.大体积混凝土工程　　E.高大模板工程　　【答案】CE。　　【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部(分项)工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督，包括基坑支护与降水工程;土方开挖工程;模板工程;起重吊装工程;脚手架工程;拆除、爆破工程;国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。　　4、建设工程职业健康安全与环境管理的特点有(　　)。　　A.环境性　　B.单一性　　C.协调性　　D.持续性　　E.经济性　　【答案】ACDE　　
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第二章施工许可法律制度，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及第二章《施工许...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第二章施工许可法律制度，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及第二章《施工许可法律制度》内容的考题分值大致在6分左右，这一章的内容较为重要，主要围绕施工许可法律制度展开叙述，应重点掌握关于施工许可证的内容。　　1、根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可以同时担任两个项目的项目负责人的情形是(　　)。　　A.两个项目的发包人是同一单位　　B.因发包人原因导致停工超过3个月　　C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算　　D.建造师同时具有两个专业的执业资格　　【答案】C。　　【解析】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：①同一工程相邻分段发包或分期施工的;②合同约定的工程验收合格的;③因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。　　2、某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是(　　)。　　A.甲、乙应承担连带赔偿责任　　B.甲与乙属于联合体投标　　C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关　　D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任　　【答案】A。　　【解析】《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。　　3、建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过(　　)个月。　　A.1　　B.2　　C.3　　D.4　　【答案】C。　　【解析】《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。　　4、我国建筑业企业资质分为(　　)三个序列。　　A.工程总承包、施工总承包和专业承包　　B.工程总承包、专业分包和劳务分包　　C.施工总承包、专业分包和劳务分包　　D.施工总承包、专业承包和劳务分包　　【答案】D。　　【解析】建筑业企业是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业。资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。　　
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第一章建设工程基本法律知识，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及第一章《建...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《工程法规》章节练习：第一章建设工程基本法律知识，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年的考试情况来看，每年涉及第一章《建设工程基本法律知识内容》的考题分值大致在8分左右，这一章的内容较多，是本书的重点。考生应在理解的基础上逐项掌握，这样才能达到熟练解答题目的目的。　　1、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是(　　)。　　A.工程重大安全事故罪　　B.重大责任事故罪　　C.重大劳动安全事故罪　　D.串通投标罪　　【答案】A。　　【解析】《中华人民共和国刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。　　2、工程建设中使用的计算机软件是(　　)保护的客体，受知识产权保护。　　A.专利权　　B.商标权　　C.著作权　　D.发明权　　【答案】C。　　【解析】在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。　　3、在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是(　　)。　　A.抵押　　B.留置　　C.保证　　D.质押　　【答案】B。　　【解析】按照《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。　　4、根据《中华人民共和国物权法》，建设用地使用权自(　　)之日起设立。　　A.取得建设用地使用权证书　　B.建设用地使用权登记　　C.建设用地使用权登记信息公示　　D.建设用地使用权登记信息公开　　【答案】B。　　【解析】设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。　　
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《施工管理》章节练习：第一章施工管理，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年考试情况来看，每年涉及《施工管理》第一章内容的...&
　　【摘要】为方便各位二级建造师考生更好的备考2017年二级建造师考试，环球网校特地整理二级建造师考试相关试题供考生们练习，本文为2017年二级建造师《施工管理》章节练习：第一章施工管理，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。　　从历年考试情况来看，每年涉及《施工管理》第一章内容的考题分值大致在20分左右。单项选择题12分左右，多项选择题8分左右。　　1、在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于(　　)。　　A.组织措施　　B.管理措施　　C.经济措施　　D.技术措施　　【答案】A。　　【解析】组织措施是分析由于组织的原因而影响项目目标现实的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。　　2、下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是(　　)。　　A.工程概况　　B.施工部署　　C.施工平面图　　D.技术经济指标　　【答案】C。　　【解析】施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投入的各种资源、材料、构件、机械、道路、水电供应网络、生产、生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工。　　3、关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是(　　)。　　A.施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务的执行和组织的总的责任　　B.施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方　　C.由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可　　D.建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和&交钥匙&　　【答案】C。　　【解析】施工总承包方对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任;施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和施工方本身的利益;建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是&交钥匙&，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。　　4、施工组织总设计包括如下工作：①计算主要工种工程的工程量;②编制施工总进度计划;③编制资源需求量计划;④拟订施工方案。其正确的工作排序是(　　)。　　A.①②③④　　B.①④②③　　C.①③②④　　D.④①②③　　【答案】B。　　【解析】施工组织总设计的编制通常采用如下程序：①收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图样，进行项目特点和施工条件的调查研究;②计算主要工种工程的工程量;③确定施工的总体部署;④拟订施工方案;⑤编制施工总进度计划;⑥编制资源需求量计划;⑦编制施工准备工作计划;⑧进行施工总平面图设计;⑨计算主要技术经济指标。　　5、下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是(　　)。　　A.确定风险因素　　B.分析风险发生的概率　　C.分析风险损失量　　D.提出风险预警　　【答案】A。　　【解析】风险识别的工作内容包括：收集与施工风险有关的信息;确定风险因素;编制施工风险识别报告。&　　
　　【摘要】环球网校二级建造师考试频道特地整理二级建造师水利水电考试考点，本文为：2017年二级建造师《水利水电》考点：2F311011水利水电工程等级划分及特征水位，希望能助各位二级建造师考生一臂之力!　　2F311011 掌握水利水电工程等级划分及特征水位　　1.水工建筑物按作用如何分类?　　答：水工建筑物按其作用可分为挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物...&
　　【摘要】环球网校二级建造师考试频道特地整理二级建造师水利水电考试考点，本文为：2017年二级建造师《水利水电》考点：2F311011水利水电工程等级划分及特征水位，希望能助各位二级建造师考生一臂之力!　　2F311011 掌握水利水电工程等级划分及特征水位　　1.水工建筑物按作用如何分类?　　答：水工建筑物按其作用可分为挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、取(进)水建筑物、整治建筑物以及专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物。　　(1)挡水建筑物，是用来拦截水流，抬高水位及调蓄水量的建筑物。如各种坝和水闸以及沿江河海岸修建的堤防、海塘等。　　(2)泄水建筑物，是用于宣泄水库、渠道的多余洪水量，排放泥沙和冰凌。如各种溢流坝、坝身泄水孔、岸边溢洪道等。　　(3)输水建筑物，是为了发电、灌溉和供水的需要，从上游向下游输水用的建筑物。如渠道、引水隧洞、渡槽、倒虹吸等。　　(4)取(进)水建筑物，是输水建筑物的首部建筑物。如引水隧洞的进水口段、灌溉渠首和供水用的扬水站等。　　(5)整治建筑物，是用以改善河流的水流条件、稳定河槽以及为防护河流、水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物，如顺坝、丁坝、导流堤、护底和护岸等。　　(6)专门建筑物，是为灌溉、发电、过坝等需要兴建的建筑物。如专为发电用的水电站;专为灌溉用的沉砂池、冲砂闸;专为过坝用的升船机、船闸、鱼道、过木道等。　　2.水工建筑物按用途如何分类?　　答：水工建筑物按其用途可分为一般性建筑物和专门性建筑物。　　(1)一般性水工建筑物具有通用性，如挡水坝、溢洪道、水闸等。　　(2)专门性水工建筑物，只实现其特定的用途。专门性水工建筑物又分为水电站建筑物、水运建筑物、农田水利建筑物、给水排水建筑物、过鱼建筑物等。　　3.水工建筑物按使用时间的长短如何分类?　　答：水工建筑物按其使用时间的长短分为永久性建筑物和临时性建筑物。　　(1)永久性建筑物是指工程运行期间长期使用的水工建筑物。根据其重要性又分为主要建筑物和次要建筑物。　　(2)临时性建筑物是指工程施工期间暂时使用的建筑物，如施工导流明渠、围堰等。主要作用是为永久性建筑物的施工创造必要的条件。　　4.水利水电工程的等别如何划分?　　答：根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252―2000)的规定，水利水电工程根据其工程规模、效益以及在国民经济中的重要性，划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五等。分等的指标有库容、防洪、灌溉、治涝、供水和发电等。　　5.永久性水工建筑物的级别如何划分?　　答：水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级，分别为1、2、3、4、5级。堤防工程的级别，应该按照《堤防工程设计规范》(GB50286-98)确定。堤防工程的防洪标准主要由防洪对象的防洪要求而定，分别为1、2、3、4、5级。　　6.水库与堤防的特征水位有哪些?(环球网校二级建造师频道整理水利水电工程等级划分及特征水位)　　答：水库的特征水位有：(1)校核洪水位;(2)设计洪水位;(3)防洪高水位;(4)正常蓄水位(正常高水位、设计蓄水位、兴利水位);(5)防洪限制水位(汛前限制水位);(6)死水位。　　河道工程特征水位有：(1)设防(防汛)水位。开始组织群众防汛的水位。(2)警戒水位。当水位达到设防水位后继续上升到某一水位时，防洪堤随时可能出险，防汛人员必须迅速开赴防汛前线，准备抢险，这一水位称警戒水位。(3)保证水位。即堤防的设计洪水位，河流遇堤防的设计洪水时在坝前达到的最高水位。　　}