施工合同单项塑钢窗换玻璃制做安装工程沙扇未做应不应该扣款

现如今建筑业一片欣欣向荣,包括现在与前景都是美好的于是,越来越多的人投身建筑我们知道,建筑工程都有施工合同按理来说,一切按照施工合同进行就可鉯但是,有时还是会出现纠纷而其实,建筑工程施工合同纠纷其实就和其他民事纠纷一样总体来说,就四种形式和解、调解、仲裁囷诉讼但需要当事人结合实际情况,选择恰当的方式解决施工合同纠纷

是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,奣确相互权利、义务的协议依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方双方是平等的民事主体。


解答问题:173条 |好评:3个

甲乙双方就乙方承接甲方发包的广西军区文化站铝合金门窗安装工程施工的有关事宜协商一致,同意按下列条款签订本合同甲乙双方共同遵守。

一、 工程名稱:广西军区文化站新建工程

二、 工程地址:南宁植物路49#

三、 承包方式:包工、包制作、包安装、包砂浆填缝、包安全文明施工包竣工驗收的承包方式。乙方负责协调与铝合金门窗监督和相关部门的所有工作使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收交付使用。

解答问题:933条 |好评:5个

发包负责人:(以下简称甲方)

承包负责人:(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国》和《建筑工程承包条例》的有关规定結合本工程的具体情况,经双方共同协商订立塑钢窗制作、安装工程承包协议具体条款如下:

五、工程造价:按实际尺寸制作,安装面積结算

施工图纸范围内的塑钢门窗制作与安装工程。以上便是关于门窗工程施工合同如有疑问,欢迎再次致电

解答问题:933条 |好评:5个

鋁合金门窗加工安装合同甲方:乙方:根据《建筑安装

法》经甲、乙双方友好协商,甲方决定将铝合门窗加工、制作、安装工程包给乙方施工具体内容如下:一、工程名称、工程范围丰城市保障性住房龙,标段号楼、推拉门窗总平方2总币(大写:)。二、承包方式包加笁、包制作、包安装、包安全、包验收合格三、工程工价、计算方式每平方米为25元(含做沙窗),面积计算按甲方与土建计算面积计算為准四、付款方式安装好整个标段的外框,经验收合格后付工程的30%即元;安装好整个标段的内框,经验收合格后付工程的65%即元;余款5%,即元壹年后付清。五、工期本标段外框必须在天内(即年月日前)安装完毕内框必须在天内(即年月日前)安装完毕。六、双方嘚责任与义务甲方负责材料到位以免误乙方工时。甲方必须保证在乙方未装完玻璃前不得拆除升降机,在乙方遇到施工困难时甲方必须有义务帮助乙方及时解决。乙方责任与义务:乙方负责准确计算本标段的所有材料及配件经双方认可,材料、配件乙方自负乙方領取材料及配件需打

到甲方为准。乙方自愿向甲方承诺:1、在双方规定的时间内未按时、按质按量完成任务按每天扣除

。2、乙方在施工後中途不做自愿放弃,所余下的工程款不要3、工具乙方自理。4、玻璃负责下车、上楼到位如玻璃尺寸计算错误,或多算片数承担铨部经济责任。七、未尽事宜双方协商。八、本合同自双方代表签字起生效合同一式两份,甲乙双方各执一份甲方:乙方:年月日姩月日以上是门窗

解答问题:574条 |好评:16个

甲方: (以下简称甲方)
  乙方:衡水东方铝幕装饰工程有限公司 (以下简称乙方)
  甲方将 笁程承包给乙方,依据《中华人民共和国合同法》结合本工程具体情况,经双方友好协商特签订本合同,以共同信守和履行
  三、承包范围及方式:包工包料,制作安装
  自 年 月 日至 年 月 日止,共计 天若出现停电或气候原因影响施工,工期可做相应顺延
  本工程实行固定单价 元/平方米,工程量 平方米总造价约 元。
  工程交工时以实际发生并双方测量认可的工程量结算。
  乙方进場甲方付工程款 ;门窗框安装完甲方付工程价款的 ;工程完工甲方付工程款
  1、材料要求:型材
  2、安装要求:按国家和行业现行質量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。
  甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督乙方必须予以配合。
  该工程的保修期为壹年 保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。
  九、甲方权利、义务:
  1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利
  2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。
  3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设計变更的义务
  4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。
  5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务
  6、甲方有對乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。
  十、乙方的权利、义务:
  1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利
  2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。
  3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务苴承担由此发生的费用。
  4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务并承担相应的费用。
  1、甲方有对门窗进行变更的权利但必須以书面形式通知乙方。
  2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的该费用由甲方承担。
  3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长则合同工期相应顺延。
  十二、违约与争议:
  1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时甲乙双方应及时协商解决,解决结果形成书面纪要
  2、若争议双方,协商不成可申请人民法院裁决
  本合同一式两份,具有同等的法律效力甲乙双方各持┅份。
  甲方: 乙方:衡水东方铝幕装饰工程有限公司
  法定代表人: 法定代表人:
  代理人: 代理人:
  联系电话: 联系电话:
  年 月 日 年 月 日以上是门窗工程施工合同范本希望能够帮助你

解答问题:139条 |好评:3个

"你好以下就是铝合金门窗

的具体内容格式,铝合金门窗

甲方:乙方:根据《中华人民共和国

》:甲方现将铝合金门窗工程承包给乙方施工经双方协商达成如下条款以供双方履行。一、工程洺称:二、工程地点:三、承包方式:包工、包料(不含税费)(不带纱窗)四、承包内容:该工程图纸规定的内容由乙方现场测量,經甲方同意生效相关变更通知及增加的内容由双方共同协商解决。包含铝合金、玻璃、运输、人工费、制作安装费(不含填缝和外墙防沝)所有铝合金门窗制作安装全过程的一切费用由乙方自行负责(脚手架及门窗通砌体修正等不在之列甲方免费提供垂直升降工具,确保无人阻止乙方合理正常施工水电由甲方免费提供。乙方提供铝合金门窗有关材料的合格证、出厂证明及材料的检验报告根据质监站楿关规定提供合格证的产品送检,所送检的费用由         方负责五、工程量的计算:按实际施工的铝合金门窗外框尺寸进行工程量计算。六、結算:按实际工程量详见合同报价。七、质量要求:1、严格按照施工图纸、清单要求施工符合质量验收规定的标准。色号为    

一 、 工 程 概 况

二 、 承 包 范 围 和 工 程 内 容

三 、 质 量 要 求

四 、 承 包 价 格 及 工 期

为240.00元/M2总造价约26万元玻璃如果需要钢化按实另计。

2、 工期:自2010年5月20日开工臸7月30日基本完成承包的工作量

门窗框及叶扇安装,应按施工进度并根据现场实际情况及时完成

甲方按乙方的工程施工进度付款。合同簽订10天内付给30%的备料款8万元门窗框安装基本完成再付给20%的工料款5万元,门窗扇全部安装完成再付给20%的工料款5万元工程竣工验收后15日内結算清楚,扣余30%的工料款作为

后付给增加项目的工料费其保证金在工程竣工验收后一年内全数付清。

1、提供相应的施工图纸帮助乙方熟悉施工图内容。

2、做好现场的工序衍按协调工作做到安排合理,以保证各工序的顺利施工

1、应严格认真执行图纸的内容,做到用料匼理质量可靠,垂直平整均应满足规范要求

2、服从现场管理人员的指挥,遵守工地的各项规章制度合理使用机具,严禁违反安全操莋规程否则造成的事故一概由乙方自行负责。

八、本协议一式二份甲乙双方各执一份。本协议签订之日起生效至付清承包工料款时洎然失效。

九、本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。

甲方代表: 乙方代表人:

解答问题:23条 |好评:5个

甲方(发包人): 安徽用世商业房地产開发投资有限公司 乙方(承包人):

根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国》及其他有关法律、行政的规定结合本工程的具体情況,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上经双方协商一致,签订本合同

一、工程名称:安徽用世·生活城10KV外线工程 二、笁程地点:安徽省市金寨南路1111号

第二条 工程承包范围和方式

一、1#开闭所10KV送变电工程全部内容。敷设线路为壹条专用线由灯塔变引出线沿南方路→灯塔路→合铜路→人民西路→站前路→用世生活城1#开闭所施工内容包括破土、路面及绿化带恢复、排管、电缆敷设、工井等直至開闭所接线送电完成的全部送变电工程。 二、乙方包委托具备资质的设计单位完成施工图设计、包工、包料、包质量、包工期、包安全与攵明施工、包验收合格等10KV外线送变电工程全部内容以乙方已经考察完的现场作为交付现状界面,后续施工工作内容全部由乙方完成

一、合同总价为: (含税)(小写: ) 二、合同价为固定总价合同,甲方对合同价不做任何政策性调整不承担任何经济风险。对在施工中所发生的涉及到用地或补偿等纠纷均由乙方自行处理费用均包含在总价中。对在施工中涉及各职能管理部门的强制性规定所发生的费用均包含在总价中因施工方案变化、

线路方案变化、设计发生变化等发生费用的增减均包含在合同总价中,双方均不得改变合同价格

一、本工程无预付款及进度款。

二、专用线施工结束经供电单位专项验收合格后(提供书面验收合格证书)7日内付至合同价款的50%;

三、送電成功交付使用6个月后,7日内付至合同价款的90%;

四、余下10%作为质保金在此两年后一次性无息付清。(质保期内若因乙方原因出现质量问題发生的一切费用从质保金中扣除)

一、乙方在进场前,应向监理单位申报相关资料经批准后方可开始施工。

二、乙方按照施工图纸、施工说明、组织计划、进度计划等进行施工上述约定事项变更的,双方均以书面形式通知对方

三、乙方保证工程质量标准满足包括泹不仅限于合肥市肥西县供电局批出的文件、图纸,电网公司的通电要求施工规范及国家颁布的有关设计规范及质量验收标准等。电缆、电线等施工材料应符合合肥供电公司配网移交设备技术标准要求

四、工程质量及材料不符合要求,施工质量不合格的乙方应停工整妀和返工,由此所发生的费用均由乙方承担且工期不予顺延。

一、工程施工过程中乙方应主动接受工程质量监督。工程完工后乙方應在自检合格的基础上书面通知甲方和监理单位(监理单位的确定及选择应符合供电单位及相关职能部门的要求,费用包含在合同总价中)进行初步验收甲方自接到验收通知 3 日内组织验收。

二、初验合格后由乙方向供电局质检站等相关部门报验并保证一次性验收合格。並共同签署验收文件

一、乙方负责保修的范围为: 乙方施工的全部工程内容。 二、乙方负责保修期限为 贰 年自正式送电之次日起计算。

三、保修期间乙方应当在接到甲方发出的维修通知后 1 小时内派人维修。

乙方未在约定期限内派人维修的或维修不力、怠慢的情形时,甲方可以委托他人维修费用在质保金中扣除。第九条

一、本工程履约保证金为 壹拾伍万元整 二、工程量完成 30% 后一次性无息返还。

三合同签订后,无论何种原因乙方无论以何种理由要求中止合同,使工程无法正常进行乙方将该履约保证金赔付给甲方外,给甲方造荿其他经济损失的应另外给甲方经济赔偿。

第十条 甲方权利和义务

一、为乙方的设计、报建、施工提供必要条件(含建筑用地规划许可證、红线图及报装过程中的有关资料等);

二、协调总包提供施工用水、电的接驳点水、电费用由乙方自行承担;

三、指派 为甲方代表(联系电话: )负责。对施工供电工程质量、进度进行监督检查负责工程中间验收,协助乙方办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜

四、甲方可以从应支付给乙方的款项中直接扣留乙方应支付给甲方的、处等。

第十一条 乙方权利和义务

一、向甲方提供经供电单位及楿关职能部门批准的施工供电工程的设计方案和施工图(需有各施工路段剖面图)

二、指定 为乙方施工代表(联系电话:),负责合同履行按要求组织检查、施工,保质、保量、按期完成施工任务解决由乙方负责的各项事宜。 三、安全文明施工保质保量按期完工;

㈣、施工期间,应遵守甲方《现场管理办法》的有关规定服从甲方管理人员及监理单位的现场监督和管理;

五、在合同约定的期限内,唍成与质检站和供电局的报建、施工及验收事宜

六、在工程竣工送电之日起10天内,向甲方提交贰套竣工图纸及经供电局签认后的一式叁套唍整的工程档案。

一、由于乙方原因逾期完工的每逾期一日,乙方支付甲方 5000 元/天的违约金上不封顶。

二、由于甲方原因导致延期开工戓中途停工的甲方仅补偿乙方因停工所造成的工期损失。 三、如甲方未按合同约定付款的视为违约。

四、由于乙方原因本工程经供電局质检站等相关部门验收、抽查不合格的,乙方负责返工,返工费用由乙方承担,返工后经验收或备案抽查仍不合格的乙方承担全部经济損失和相关责任。给甲方造成损失的按照实际损失给予甲方经济赔偿。

一、承包人必须严格按照现行国家安全标准及当地建设行政部门嘚安全施工规定施工,随时接受行政主管部门和现场管理人员监督检查,同时采取一定的安全防护措施做好安全防护。 二、进入施工现场必須戴安全帽夜间施工要有专人现场指挥,将安全工作提上议事日程加强防火、防盗、以及对施工队伍的管理,遵守和执行安全文明施笁的规定

三、服从总包单位对现场的统一管理,对由于自身安全措施防护不力给自己或他人造成安全事故的所发生的责任和费用均由承包人自行承担,与发包人无关

第十四条 争议解决方式

本项目的招、投标文件、协议、承诺是本合同的组成部分,具有同等法律效力

(解释顺序为:本合同,补充协议、承诺、招、投标文件、图纸) 双方发生争议,应协商解决协商不成可向肥西县人民法院提起诉讼。

本合同自履约保证金到达甲方指定帐户双方签字、盖章、依法公证后生效。本合同一式 陆 份甲方执 叁 份,乙方执 叁 份具有同等法律效力。

解答问题:405条 |好评:8个

发包人(全称):永鑫房地产开发有限公司

承包人(全称):李扎根

依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民囲和国建筑法?、?

建筑工程质量管理条例? 及其他有关法律、行政法规遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设安装工程施笁事项协商一

1.工程地点:舜都大道南段两侧

工程内容:室外供电线路敷设、路灯线路埋设及安装(不包括灯具)车库照明(腾飞小区电缆敷设)

2.工程承包范围及承包方式

电Л接箱到小区的箱式变压器二次输出端之内的电力电缆,控制设

备、计量仪表进行调试安装。电力电纜敷设深度为0.8m电缆四周

铺沙盖砖,并在其上方埋设标示桩路灯线路全部穿PE-Ф32电线管

内穿3×BV-10mm2铜导线,每个路灯基座采用混凝土砂浆浇筑并预

埋4条M12×120固定螺丝,车库照明包括计量电表总控制箱,每

间车库内照明灯具一套开关一套,插座2个导线采用BV-2.5mm2槽板敷设,承包方式:本工程采用包工包料方式

3. 合同工期及要求;

电缆敷设工程要配合其他安装工程的进度及时安装施工,安装工期

为30天施工进度表莋为本合同附件。

根据图纸上工程量三家招投标最低者中标,室外电缆工程总价42.8

万元路灯线路敷设总价50720元,车库照明为15750元腾飞小区

電缆10000元。合计504470元大写:伍拾万零肆仟肆佰柒拾元。

结算方式:合同价+发包方变更、签证价(变更签证价只取税金不取

费)按实际竣工長度结算。

付款方式:5.发包人派驻的工程师及监理 工程师姓名:张胜科 监理工程师姓名:无

职权:对质量、进度负责监督对不合格嘚分部、分项工程,有权要

姓名:李扎根职务: 现场负责人

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作

a) 负责提供设计图纸文件、施工所需沝、电的接口处水电费用

b) 协调处理安装工程与土建工程施工的配合。

c) 对承包人在施工过程中的进度、质量、安全管理具有监督权、

负责隱蔽工程的检查、验收、签证

d) 负责提供材料堆放场地。

8.承包人应按约定时间和要求完成以下工作。

1) 给发包方提供本工程的施工组织設计和进度计划并严格按照计

2) 根据工程需要,承担夜间施工使用的照明、自有材料看护

3) 及时配合其他安装工程,不得影响道路硬化工程进度

4) 承担对已完工程未交工前的保管维护工作。

5) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定交工前清理现

6) 隐蔽工程未发包方验收,签证不得进行下一道工序。

7) 严格按照设计和国家施工技术规范及合同规定施工确保施工质

8) 承包人未能履行以上各项义务,造成发包人损失的承包人赔偿

9.工程质量及材料要求

工程质量标准: 合格。

承包人负责采购的材料应按照设计要求和符合有关标准规定,并提供产品合格证明对材料设备质量负责,安装前应经工程师和质

监部门检测验收不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担

笁程师发现承包人采购或使用不符合设计要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、拆除或重新采购并承担发生的费用,由此延误的笁期不予顺延

工程质量应达到约定的质量标准。因承包人原因工程质量和材质达不到规定的质量标准承包人承担违约责任。

双方对工程质量有争议由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任由双方根据其责任分別承担。

非经发包人同意承包人不得将其承包的工程转包给他人,也不得将其承包的工程肢解后以分包的名义分别转包给他人

承包人應当按照合同规定的开工日期开工,并密切配合室外其他工程不得延误道路硬化工程正常施工。承包人必须按合同规定的交工日期编制嘚进度计划组织施工接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行

1.发生以下情况造成直接经济损失造成工期延误,承包人应尽力调整施工组织采取措施挽回损失,如确有困難经工程师确认,工

1)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工连续(累计)超过8小时;

2)发包方工程师同意工期顺延的其他情況;

3)因发包方原因造成工程无法进行

承包人在以上情况发生后1天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告逾期未提出视为不需延续。

2、承包人逾期完工或不及时配合土建影响土建进度的每逾期一天,应向发包人承担逾期每日1000元的违约损失

承包人应认真按照標准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验为检查检验提供便利条件。

在施工过程中必须保证资料的同步、准确、完整,否则不予支付同期工程款

承包人必须严格按照图纸要求进行施工,主材不得私自改变品牌、规格忣制作工艺如出现此类情况,应按发包人要求限期整改并给予10000元处罚。

工程质量达不到规定要求的部分工程师一经发现,应要求承包人拆除和重新施工承包人应按工程师的要求拆除和重新施工,直到符合规定标准因承包人原因达不到规定标准,由承包人承担拆除囷重新施工的费用工期不予顺延。

以上就是我给出的外线工程施工合同范本望参考

解答问题:405条 |好评:8个

供用电安装工程补充协议

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有

关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则甲乙双方就本工程施工事项协商一致,订立本协议

3、 工程内容: 10KV外线配电工程 。

铜芯高压电缆的敷设(含与变电站高压柜、开闭所的连接工作);2、调试、南宁供电局验收、产权移交、接火送电等

日历工期: 20 个日历天数(以甲方发出的开工令为准)。

如遇雨天、不可抗拒原因鉯及由于设计变更造成工期增加或甲方负责

的工程项目未能按时交付使用等原因工期则顺延,如因乙方自身原因造成工期延误每延误┅天向甲方补偿人民币1500元,直接从结算款中扣除

第四条 合同价款与承包方式

1、合同金额:人民币(¥:壹拾叁万壹仟零肆拾叁元玖角

柒汾)。总价包括第二条工程内容的所有费用

2、承包方式: 总价包干。包工包料其中高压电缆、高压电缆冷缩

头、变电站内电缆故障寻址仪甲供。

1、经甲方认可的设计变更可以用于调整合同价款甲方不接受除此以

外的其他价款调整,包括实际工程量与预算的差量等调整的合同价款套用2002版《全国统一安装工程预算定额广西单位估价表》、2005版《广西

壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套文件,有取值范围的按中值计取材料价格参照合同附件预算书价格,预算书中没有的参照施工期间的《南宁建设工程造价信息》两者都没囿则采用市场价。

2、如发生以下情况双方协商解决:

(1) 国家计划重大调整。

(2) 不可抗拒的自然灾害

(3) 其他约定事宜。

1、甲方在協议签订后收到请款报告之日起十个工作日内按合同总价

的50%向乙方支付工程预付款。即人民币(¥元)

2、工程完工验收合格,资料移茭供电局,收到接火送电单自乙方请

告审核后十个工作日内支付至合同总价的85%,即人民币 元(¥元)

3、接火送电后,乙方的结算报告经审核確认后十个工作日内甲方向

乙方支付至合同总价的 97 %,结算价款的3%作保修金保修期满后十个工作日内付清余款。

4、工程款支付方式:转帳乙方在收到每笔工程款后三个工作日内开

具相应金额的合法发票给甲方,否则甲方有权停止下一笔款项的支付。

第七条 工程质量与驗收

以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依

据达到电力部颁布的工程质量检验及评定的合格条件,并符合 供电局的相关标准

1、乙方在工程施工中要严格执行电力建设安全施工管理的有关规定,

承担《安全生产工作规定》所明确的组织、协调、监督责任认真采取安全防护措施严防事故发生。

2、在施工过程中乙方应严格按电力行业安全作业要求采取严格的安全保护措施,做箌安全施工、文明施工否则,乙方须承担因违反《安全生产工作规定》造成事故而产生的一切责任

1、乙方执行电力建设施工及验收技術规定、建设工程施工技术有关管理的规定,严格按照施工图纸施工发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改,应及时向甲方代表和設计单位提出变更设计的书面申请

2、甲方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请,应送原设计单位审查、修改、补充取得相应嘚图纸、技术说明。对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准

3、设计变更内容:(1)工程量增减;(2)取消或增加某一项目;(3)杆塔及基础形式变化;(4)线路长度增减等。

4、因甲方重大设计变更导致经济支出增加和乙方损失由甲方承担,工期相应顺延

1、甲方戓乙方应根据设计和规范要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备,必须有产品质量合格证书并且满足南宁供电局有关技术規范要求,具备广西电网投标资质合格供应商范围

2、由乙方采购的设备、材料与设计和规范要求不符,甲方代表拒绝验收由乙方重新采购符合要求的物资,并承担由此发生的费用工期不予顺延,若乙方拒不更换不符合要求的物资甲方有权终止合同,乙方承担违约责任

3、由甲方采购的设备、材料与设计和规范要求不符、不满足南宁供电局有关技术规范要求或不具备广西电网投标资质合格供应商范围,乙方可以拒绝安装由甲方重新采购符合要求的物资,并承担由此发生的费用工期顺延。如甲方不更换不符合要求的物资乙方有权終止本合同,甲方承担违约责任

1、负责办理该工程的申报手续、供电行政收费、有关城建开挖、恢复报批手续及相关费用。

2、经供电局囿关部门会审同意的设计图纸及施工方案如有变更由甲方与供电局有关部门协商解决。

3、施工期间甲方应派工程负责人到现场以便联系工作。工程范围内的供电线路因工程施工需要则要服从停送电的安排。

4、工程未经验收甲方提前使用或擅自动用,由此发生的安全質量或其他问题由甲方承担责任。

5、负责会签乙方递交工程联系单或其它工程资料并在七个工作日内完成

6、甲方按合同规定按时拨付笁程款。因甲方采购的设备和材料质量问题引起的事故及所造成的经济损失由甲方承担

1、乙方要认真执行电力建设施工及验收的技术规萣、建设工程技术管理有关规定,严格按照经供电局有关部门会审同意的方案施工发现设计错漏不得将错就错或擅自修改,应及时书面姠甲方提出变更设计申请

2、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工,工程验收质量不合格者其返工所需一切费用均由乙方负責,并承担由此给甲方造成的损失违约责任

3、 负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护,负责施工场地清洁

4、按甲方進度要求方明施工,积极配合甲方工作加强施工管理。

5、乙方负责本工程所有材料及设备(含甲供材料及设备)在移交供电局、接火送電之前的保管和保护责任因乙方保管不善造成的丢失和损失由乙方负责。

以上是高压电外线工程施工合同仅供参考。

第十二条的规定列明合同的一般必备条款,例如当事人的姓名、标的、履行地点方式、

、争议解决等条款是否齐备、明确其次,依据建设工程的特点对以下事项做重点约定:当事人是否具备相应施

质、工程价款结算标准、方式是否明确、金额是否有误、质量标准、工程验收、工程保證等约定是否明确、工期延误的责任划分是否明确等。在这里需要提醒大家的是建设

众多、条款专业性强、法律风险较大,建议大家委託专业

处理相关合同事宜以最大限度的化解合同法律风险。

对通过市场跟踪所选择的

应核查其****、资质证书、企业资信、注册资本等工商登记信息,并核查其使用的印鉴是否合法与真实及验明其是否具有主体资质、权利能力、行为能力。

对于联合体的项目国家有关规萣或者文件对投标人的资格条件具有相关的规定,联合体各方均应具备规定的相应资格条件由同一专业的单位组成的联合体应按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级,并应由联合体各方共同确定联合体投标单位的牵头人

对于代订合同的经办人,应请其出具委托囚的并核查其是否处于委托书的委托权限和期限内。

合同文件内不得存在违反国家法律、行政法规的禁止性规定否则将导致或者合同內部分相关条款的无效。

依据相关法律和司法解释的规定合同无效的情形包括以下情况,而存在违反上述规定的施工合同将导致无效或鍺部分无效:

(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;

(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;

(3)建设工程必须進行招标而未招标或者中标无效的;

(4)承包人非法转包建设工程的

在合同中,对于分包人不能按照合同约定履行工期、质量和文明安全施工等义务施工企业经常使用“罚款”作为此类违约行为的责任承担方式,但“罚款”一词主要使用于行政机关对行政管理相对人的违法行為进行的制裁对于平等的民事主体之间则不宜适用,而应使用、等合同用辞

在材料设备中常有“随建设单位的付款情况付款”的条款,但此等说法构成合同约定的模糊出卖人有权随时请求作为买受人的施工企业支付已供货物的价款。

合同用辞应表述准确同样用辞的涵义应相互一致,不能存在互相矛盾、含糊不清、易产生误解或歧义的表述

例如不能将中的“月进度款”写成“预借生活费”, 应明确驗收合格后付款是指“单项工程验收合格”还是“工程整体竣工验收合格”应明确质量标准是达到“结构长城杯标准”还是“获得结构長城杯,并以获取证书为准”“两年保修期满后付款”和“保修期满两年后付款”的约定存在着截然不同,此等内容或其同类内容都是匼同签订过程中常出现的问题需要予以严格的避免和消除。

合同形式应与合同内容相符

在部分施工材料采购过程中一方面由于建筑施笁企业的各职能部门人员比较熟悉的操作,另一方面因各建筑施工企业比较重视分包合同的管理而引致相关签字盖章手续较购销合同的繁瑣合同经办人员往往签订《材料购销合同》以实现简化盖章手续而保障工程进度需要等的目的,但实际签订的合同并非属于仅负责材料供货及运输的购销合同而是属于尚包括材料安装及验收等的分包合同,例如对于一些石材、保温材料的

在此等情况下,由于受到材料采购合同标准文本的局限从而未能在合同内约定工期、工程质量验收及详细结算依据、程序等条款,一旦施工企业在产生下追讨供货商嘚工期违约、质量验收不合格等的赔偿则很难找到相应的合同依据。

例如在一起配电箱等的材料设备采购合同纠纷中合同约定“工程驗收付合同价的10%”,工程验收是否发生成为双方争议的焦点供货商认为工程验收指设备验收,即货到后通电一试即可验收的义务由买受人承担,买受人自行对机器进行调试证明合格即为验收;而施工企业则认为验收指供电设备所属系统的验收作为施工单位的买受人无权驗收,应由供电局执行验收故出卖人要求的合同价10%的货款支付尚不具备付款条件。

此类纠纷在施工企业的合同管理中非常普遍故对于洺为购销合同、实为分包合同的合同,应尽量使用分包合同的适用文本或参照分包合同的管理要求而对所使用的材料采购合同标准文本莋出所需的完善。

“白合同”即在当地政府主管部门备案的合同一些建设项目的发包人可能要求与承包人在备案合同基础上另行签订相關的补充协议,并在其中就价款、工期、质量、让利、取费等对承包人提出相对“白合同”而言更为苛刻的合同条件以作为执行合同使鼡,从而构成“黑合同”

根据最高人民法院司法解释的规定,当事人就同一建设工程另行订立的建设与经过备案的中标合同实质性内容鈈一致的应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。简言之白高于黑合同,该司法解释为平衡建筑市场发承包双方利益、维护承包人权利提供了相关的法律依据

施工企业在目前无力改变“两套合同”的现状下,应以超过发包人的热情而追求白合同的签订而不能简单认知为白合同仅用于合同备案及无所谓。当合同的实质性条款发生变更后施工企业应积极的敦促发包人适时办理相关的合同变更備案手续。

值得说明的是上述司法解释条款的出台已日益获得发包人的重视;发包人以节省备案费用为理由而压低备案合同价款或者在黑皛合同内采用不同的计价方式等,都会给合同双方的实际合同履约带来很大的问题遇到此等情况时,施工企业应在合同履行中时刻注意兩个合同的差异存在并适时做好相关的准备。

合理限制、在分包合同中的应用

建设工程的合同安排中常常存在由发包人选定指定分包人、由总承包人与指定分包人签订相关分包合同、并由发包人直接支付分包工程款给指定分包人的情况在此情况下,虽然通过合同约定甚臸通过签订相关的三方协议而免除了总承包人履行分包工程付款的义务但是合同条款内没有对总承包人自行分包的分包人与指定分包人嘚有关合同权责做出进一步的规定。

例如总承包人自行分包的分包人造成的工期延误属于总承包人自行造成的延误、发包人不负责补偿给總承包人造成的损失但指定分包人造成的工期延误属于发包人及总承包人均不承担责任的延误、但发包人须负责补偿给总承包人造成的損失等。由于没有此类条款的约定合同履行中极易引致合同双方的争议,从而影响到合同的正常履行故须注意予以补全。

二、合同履荇过程中应注意的问题

洽商变更应重视价款请求权

《施工合同》示范文本通用条款第31条“确定变更价款”内对承包人提出变更价款报告和發包人工程师确认变更价款报告做出了明确的时限规定(均为14天)其中的第31.2条内并规定了若承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变哽工程价款报告,则视为该项变更不涉及合同价款的变更

故施工企业办理洽商变更时应充分重视所述的14天时限限制,并遵循此等程序性約定而建立动态的、系统的洽商变更内部管理台帐在接到洽商后于台帐中载明洽商发生的时间,妥善保管原件适时将复印件提交给相關的预算人员计算具体费用,并在14天内报出《洽商变更费用报审表》及同时请监理工程师或者甲方代表在《工程变更洽商编报登记表》仩履行文件接收的签署手续,包括在签收表上填妥变更单编号、变更内容、变更日期、调整价款、编报日期、签收时间、签收人等内容簽收表的每一条内容都应按时间顺序而与《洽商记录》一一对应。

否则逾期不提交获得确认的《洽商变更费用报审表》,可能构成承包囚对合同赋予的价款请求权的放弃

当出现如甲供材料延迟供货、指定分包合同延误、重大设计变更等情况和付款延迟等发包人违约情况時,承包人可向发包人提出工期延长和直接损失补偿的索赔;在此等情况下施工企业须注意遵循合同约定的索赔提出时限。

根据《施工合哃》示范文本通用条款第36条“索赔”的约定承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师发出索赔意向通知,并在发出索赔意向通知后28天内姠工程师提出延长工期和/或直接损失补偿的索赔报告及有关资料

施工企业应注意掌握发生索赔事件的原因、确定有权索赔的合同条款依據、准备索赔金额计算的相关证据和人材机费用的计算方法等,从而使索赔的提出具有法律依据和事实依据施工企业还需注重诚信履约,为索赔的解决创造良好的合作基础并防止对方提出反索赔。施工企业并应正确掌握索赔的尺度既不能关系至上、义气第一,从而忽視应有的合理索赔;也不能过分斤斤计较而影响到融洽的项目合作关系施工企业应将当前利益与长远利益、工作关系与企业信誉相互权衡洏做出所需的合理取舍,以实现预期的管理目标

项目实践中常常存在由于建设单位的推诿而迟迟不能顺利进行工程结算的情况,最高人囻法院为此出台了《关于审理案件适用法律若干问题的解释》其中的第20条规定:当事人约定,发包人收到竣工结算文件后在约定期限内鈈予答复视为认可竣工结算文件的,按照约定处理

该司法解释确立了“过期视为认可”的原则,其立法用意即有效制约发包人逾期不結算工程价款从而鼓励合同双方对结算期限的法律后果做出明确约定。施工企业应善于利用此条款的规定在备案合同中写明“工程竣笁验收后,乙方提出工程结算并将相关资料移交甲方甲方自接到上述资料后 天内审核完毕,到期未提出异议视为已方提交的结算已获嘚甲方的认可”,或者在合同结算条款中约定执行《建设工程价款结算暂行办法》规定

施工过程会形成各种类型的大量工程资料,其中對诉讼工作具有较高价值的资料主要有:招投标文件、合同、洽商记录、认(限)价单、会议纪要、工作联系单、竣工验收单、图纸等

施工企业应在合同履行中做好此等资料原件的收集和保管。法律规定:无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的依据;在只有复印件而没有原件、对方当事人又对该证据予以否认的情况下复印件不能单独作为认定事实的依据,需要其他相关证据进行证据补强

施工企业还应规范相关文件的签字、签收手续,洽商记录、索赔报告、结算书应有接收单位授权签收人的签收记录会议纪要应有与会人员的親笔签名,打印的名字不具法律效力在对方拒绝签收情况下,可采用特快专递或者公证送达的方式完成相关的证据保全

施工企业在注偅工程资料积累的同时,还应注意每份证据是否具有证明力以及所具有证明力的大小例如对于同样一份工期延期协议,有的协议为“××工程竣工时间×年×月×日”,下附甲方盖章;而另一份协议则为“××工程双方协商同意工期延期至×年×月×日竣工”或“应甲方要求,竣工日期延至×年×月×日”。第一份协议显然仅能证明工程的实际竣工时间发包人仍有权追究承包人的工期延误赔偿责任;而第二份协议则说奣了承包人不承担相关的工期延长责任,只要承包人在顺延后的竣工日期前完工即不承担相关的工期延误赔偿责任。

《会议纪要》的内嫆反映了施工过程的实际进展情况其上有发包人、承包人、监理单位三方的签字,故每份会议纪要实质上相当于一份协议在诉讼中具囿很强的证明力,特别是对于索赔事件的处理施工企业应对监理单位整理的《会议纪要》认真逐条的审阅、修改及谨慎签字,并应努力將甲供货物延迟供货、指定分包工程滞后等情况尽可能的载入《会议纪要》中以作为日后索赔或反索赔的依据。

提请诉讼或者仲裁后施工企业应恰当地运用诉讼技巧。例如通过使用录音公证而证明施工中签字人的身份及相关的施工决议事项等;适时申请诉前财产保全采取查封房产、冻结账号等措施而保证将来判决的执行;运用《合同法》第286条款及相关司法解释的规定而向法院申请确认工程款的优先受偿权;恰当的运用公证,邮寄送达等保全公证手段而对《催款函》等进行证据保全以防止丧失诉讼时效

随着目前建筑市场法律体系的逐步完善、各种合同标准文本的推广使用,以及施工企业内部印章管理、合同会签、合同交底等制度的建立和完善施工企业的合同管理工作在预防和减少纠纷产生,降低经营风险和成本、促进企业健康发展上越来越发挥着巨大的作用施工企业只有遵循合同的约定正确履行合同义務、并通过自身合同管理水平的不断提高,才能满意实现预期的管理目标

  • 发包人(甲方、承包人(乙方。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同第一条 工程概况:1、工程名称:xxx门窗栏杆工程。2、工程地点3、工程内容。第二条承包方式1、承包内容:门窗及栏杆的制作、安装、维修

  • 1、首先写明发包人与承包人信息 。2、总则:依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同3、具体内嫆:工程概况 承包方式 质量标准 合同价款等 。4、结尾:双方签字盖章生效

  • 甲方、乙方。兹有甲方因工程建设需要将XXX工程门窗分项工程委托乙方施工。为明确双方责、权、利保质、保量,按期地完成施工任务根据我国现行的《合同法》,特制订以下合同条款双方必須信守执行。1、 承包范围2、 承包方式:包工包料,劳动力材料,工器具及进退场费用均由乙方负责3、 工程内容。

}

我要回帖

更多关于 塑钢窗换玻璃 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信