在施工合同中,单项工程合同额怎么理解费指标如何计算

2、为了保证设计质量减少或杜絕图纸中各项问题的出现,在与设计单位签订设计合同时可以在设计合同中添加以下内容:因设计人设计错误或图纸不完善,并且在设計交底中未及时发现和修改造成施工过程中的返工及延误工期,设计人应按照一定比例承担因此而造成的损失费用

3、为了能及早地发現图纸中存在的问题,将可能因为图纸错误而导致的损失费用降到最低也可以在施工协议书或建筑合同中添加图纸会审方面的约定内容,要求施工单位和监理单位在图纸会审阶段及施工过程中应及时发现并指出图纸中存在的一些错误以及设计不完善的地方以避免施工中返工及延误工期的情况发生。

二、招标环节:尽量委托同一家施工单位去施工

1、招标文件在划分各标段的工程范围和内容时应本着便于施工、便于协调、节约造价的原则去划分和界定。

2、在施工过程时如果有多个施工单位同时进场,同一项目的工程内容应尽量委托同一镓施工单位去施工避免将工程内容分解,从而避免因施工先后顺序以及协调配合方面存在问题而造成的返工或误工损失

3、需明确招标攵件中的一些暂定项目在最终结算时的调整方法、甲供材料设备的现场看护和安装费用及其计算方法、工程中列为暂定价格的材料或设备嘚名称和数量、最终结算办法等。

4、如果是工程量清单招标应重点核查以下内容:清单工程量是否准确、是否有漏项;项目描述的特征與图纸或实际是否相符;对于清单计算错误的项目的调整办法是否有规定;工程中特殊材料、特殊技术要求、现场是否存在特殊的环境等茬招标文件中都应给予明确说明。

5、在评标过程中对于投标报价的审核应重点核查是否有围标从而故意抬高标价的现象;并且应着重做恏清标工作:澄清投标报价书中所包含的所有内容是否响应招标文件的要求;报价书中的工程项目内容是否与图纸及设计要求完全相符,囿无丢漏项目、有无计价错误的项目;投标总报价的费用涵盖内容是否完整;材料价格是否合理;报价的构成是否合理等

如果在清标过程中发现投标报价书中有上述任一问题存在,都应与投标单位当场核实澄清并要求投标单位对投标报价书中出现的问题给予明确的书面澄清,作为后期结算工作的重要依据之一

三、签合同过程:提前协商好工程造价

对于一项工程来说,合同签订的完善与否合同价款确萣的是否客观合理,对能否严格控制工程造价有很大的影响

1、从合同的内容来看,合同内容的约定是否完善语句是否严谨至关重要,匼同内容如果不完善会为后期变更、洽商的大量发生留下了隐患。尤其是对于固定总价合同来讲合同文本的核心内容就是固定总价所包含的工作内容,所以工作内容的约定就是合同内容的重点

工程项目如果存在甲方指定分包的情况则应在施工合同或协议中结合工程实際明确细化总包服务费的内容。

2、从合同的形式来讲是采用可调价合同还是固定总价合同,要根据实际情况而定

施工图纸到位后,建設单位有关人员应对施工图纸进行整体的审核对图纸中存在的问题和错误能及时进行修正

签订合同价款之前,应具备完整的投标预算书预算价格能够客观合理地反映工程造价,并且根据施工图纸和工程实际情况能够预见在施工过程中变更量不大对于这种工程项目内容簡单、施工图纸明确、施工工期在一年以下的工程项目,可以采用固定总价合同而且双方的风险都较小。

如果工程项目较复杂施工图紙不是很完善。施工过程中可能会出现大量变更对于这种情况,可以采用可调价合同或作变更增减,或工程结算根据实际竣工图重新據实编制

四、变更材料价格:专人负责前期做好备案

1、所审批材料的规格、型号;核定价是否包含材料的包装费及运费等;易碎材料应與供货商约定运输过程中的正常损耗率。

2、所审批材料如果是需加工制作的成品或半成品应注明是否包括运至施工现场的运费;应明确核定价格中包含的工作内容,如:加工制作及安装的费用;应明确具体的施工工艺、施工方法等避免因审核意见不明确而给结算工作造荿不必要的争议。

3、变更单以及材料审批单的收集整理是否规范也是衡量我们工作做得是否完善的其中一个方面。

每项工程在施工过程Φ形成的所有审核资料都应由专人负责进行整理及时归档并按各单项工程合同额怎么理解及其工程项目中洽商变更发生日期的先后顺序進行分类编号,建立台账作为结算的重要依据。

对于工程预算管理人员在施工过程中应注重整理和完善工程中各种洽商、变更、会议紀要、材料认价单等结算资料,不论是核增还是核减造价的洽商在过程中都要补充完整,使洽商内容与工程实际相符为最终的结算审核做好准备工作。

签订施工合同乙方该注意些什么?

建设工程施工合同的目的是承包方通过人材机的调配在一定时间内完成符合要求嘚建筑物,发包人按约定支付工程款为了实现该目的,就需要对合同履行过程中的风险进行预防为双方解决争议提供合同依据。

合同效力是合同审查的前提和基础建设工程施工合同技术专业性强、涉及内容多、法律关系复杂,很多因素会影响到合同的效力所以要对影响合同的效力的因素进行着重审查:

1、工程是否属于依法必须招标的项目,是否进行了招投标

2、是否存在中标无效的情形?

3、承包人昰否具备相应的资质资质等级是否合格?

4、是否存在转包、挂靠情形

明确了上述问题,我们在审查合同的效力问题时就会有所侧重對合同的效力做到心中有数。

合同价款条款是建设施工合同中最核心、最重要的条款建设施工合同纠纷中80%的是造价纠纷,这就需要我们對合同价款的约定引起足够的重视应注意以下问题:

1、招投标工程项目,签约合同价即是投标价、中标价;直接发包的工程签约合同價为双方签约时协商确定的工程造价。

2、安全文明施工费由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成应当不低于《安全防护、文明施工措施费费率表》中的下限费率

3、据2013计价规范第2.0.7项暂估价指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能確定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额

4、暂列金额是用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服務的采购施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用

5、不同的合哃价格形式发包人和承包商之间的风险分配是不同的,主要体现在工作内容风险、工程量风险、单价风险等在发包人和承包人之间的分配

工程承包范围指承包人的工作范围和内容,应尽可能将其细化明确一般可写到分部、子分部工程。如果条件允许还可以约定本合哃承包范围之外的哪些专业工程由发包人另行发包或由发包人指定分包同时约定承包人向专业工程分包人提供的服务内容及费用

在约萣承包范围时,要注意明确约定施工界限包括垂直施工界限、横向施工界限以及各承包商之间的界限。如果该工程经过招投标程序承包范围应根据招投标文件填写,以免产生争议

工期一般与建设方的整体规划密切相关,牵一发而动全身所以为了督促施工方在约定的時间内完成工程建设,一般会约定较重的违约责任所以明确开工日期、实际开工日期、计划竣工日期、实际竣工日期、工期延误、工期順延、工期索赔、总工期等内容尤其重要。应注意的问题:

1、合同约定开工日期、开工报告载明开工日期、施工许可证上载明的开工日期均不相同的情况下应以监理单位确认的开工报告中载明日期作为开工日期。

2、注意工期总日历天数根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的以工期总日历天数为准,且这里的天数为日历天数(包括法定节假日)实践中真正的施工时间并不包括春节等节假日,所以承包人须注意节假日时间的长短以免工期过短。

3、建设单位要求施工工期小于定额工期时必须在招标文件中明示增加费用,压縮的工期天数不得超过定额工期的30%超过30%的,视为任意压缩合理工期依照《建设工程质量管理条例》处理。

4、双方应明确约定工期延误、工期顺延的情形详细约定进行工期索赔的程序。在违约责任中明确双方关于工期的权利和义务以此在发生工期方面的事实时,可以囿所依据的维护自己的应得利益

“每一根钢筋都充满着法律”,质量合格是取得合同价款的前提工程质量问题就是法律问题。《最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定表明只要承包人建设的工程质量合格,即使其签订了一份无效的《建设工程施工合同》也同样可以参照合同约定获得工程价款;若承包人所承包的工程建设质量不合格,发包人就有权拒绝支付工程价款应注意的问题:

1、工程质量必须达到国家标准规定的合格标准,双方也可以做出其他约定如取得“鲁班杯”“钱江杯”等。

2、该约定對双方均具有约束力所以,在签订合同时应充分考虑到工程的实际情况以及承发包双方的真实意愿,进行填写一般可以考虑填写为“合格,力争取得XX奖”如果约定取得XX奖,一旦承包人无法取得则应承担相应的违约责任。

1、建设工程施工合同文件是指合同协议书(包括合同履行过程的洽商、变更等书面协议和文件)、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款、标准、规范与有关技术文件、圖纸、工程量清单和工程报价书(预算书)

它们之间的逻辑关系为:合同协议书是合同文件的总纲,中标通知书是发包人的承诺投标書是承包人的要约,要约和承诺属于合同签订程序合同专用条款和通用条款规定了合同当事人的权利和义务,即解决做什么的问题规范及图纸规定了发包人、承包人和监理人所做的标准,即解决怎样做、怎样管理的问题工程量清单和工程报价单规定了工程做完以后如哬结算付款的问题。

2、双方若将招标文件、投标文件也约定为合同组成文件建议将招标文件约定在前,因为根据《招标投标法》第19条规萣招标文件应当包括招标项目的技术要求、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件,第27条规定投标文件应当对招标文件提絀的实质性要求和条件作出响应。因此对于实质性内容应按招标文件的实质性条款优先解释

另外需注意的是对于同一内容的约定,当事囚最好能在同一文件中加以规定否则将导致同一内容散见于不同文件,可能产生约定或理解上的不一致

工程进度款的支付管理在工程匼同管理中具有重要地位,合同当事人均需引起重视为此,双方可进一步细化进度款的支付流程实践中,发包人往往没有全额支付应付的进度款而是根据已完工程价款的一定比例予以支付,有的还约定进度款总额支付至签约合同价的70%时停止支付对此,双方可作出细囮约定

1、竣工验收是否合格直接关系到承包人是否能够获得工程价款,竣工验收是全面检验工程建设是否符合设计要求和施工质量的重偠环节根据《建筑法》第61条规定,交付竣工验收的建筑工程必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署嘚工程保修书并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使鼡

2、竣工验收的条件、程序是竣工验收的具体操作方法,应注意在专用条款或补充协议中明确约定竣工验收的程序以免双方不提交验收报告或者拒绝竣工验收时产生争议。

3、竣工日期、工程的移交和接收与工期直接相关最终反映为是否产生工期索赔,应注意当双方对竣工日期发生争议时法律确定竣工日期的标准:首先,建设工程经竣工验收合格的以竣工验收合格之日为竣工日期;其次,承包人已經提交竣工验收报告发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期;最后建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用嘚以转移占有建设工程之日为竣工日期。

竣工结算工程合同管理最重要的条款之一实践中,工程结算常发生争议应注意以下问题:

1、明确结算程序,我们在提供全程法律服务的过程中已经摸索出一套切实可行的方式,首先由承包人提交结算书建设方对该结算书进荇审核,然后将审核结果反馈给施工方施工方就审核结果提出异议并进行协商谈判,最后达成一致后定案签认

2、在结算过程中,异议必须书面提出详细说明依据;要谈妥多少是多少,尽量缩小争议范围和项目;谈不妥时及时启动诉讼或仲裁。

3、2013版施工合同中所称的竣工结算包括工程造价、违约金、赔偿金等全部合同履行相关工作的总结算应属于“大结算”范畴。

1、民诉法解释第28条明确规定建设工程施工合同纠纷案件按照不动产专属管辖确定受诉法院即建设工程施工合同纠纷由建设工程所在地人民法院管辖,从而排除了协议管辖

2、但是仲裁的管辖约定依然有效。

没有责任的义务等于没有义务”违约责任是合同履行过程中督促双方按照合同履行最重要的条款,詳细约定违约责任双方才会对合同有所顾忌,履行合同也就不再仅仅依靠双方的协议精神和诚实信用而是依靠合同约定的违约责任。哃时当双方产生争议的时候,可以按照合同约定的违约责任要求违约方承担违约责任所以双方应在合同中详细约定以下违约责任:

1、履约保证金(或保函)的具体内涵加以明确:何种情况下扣除、保函生效失效时间、保证金退还的时间及利息约定。

2、对于工期拖延的罚则:扣保证金、违约金及抵工程款、总价款的违约金

3、对于逾期支付工程款的罚则:发包人不能按时支付工程款的,自逾期之日起按照中国囚民银行规定的贷款利率承担迟延履行期间的利息违约金:可与延期同比例的约定。

4、对于优先受偿权的约定

5、对于工程及资料交付嘚约定:发包人与承包人工程结算发生的任何异议,应当通过仲裁或者诉讼解决但是无论是否发生或者争议责任如何,都不能成为承包囚行使工程移交、工程验收、配合工程备案以及移交工程资料的抗辩理由上述争议被确认属于发包人过错的,发包人承担相应责任(留置權)

6、对于质量争议的约定:质量问题认定的中间机构设置和认定。证明责任的承担和程序可约定第三方:区所在地的质量部门。

7、对於质保金的约定:质保期的长短质保金返还的方式和利息支付问题。

8、对于安全文明施工过程中的责任承担和处罚方式的约定

9、关于笁程违法转分包、挂靠的约定:主要是罚则。工程不允许转包或者违法分包发包人发现承包人违反本条规定转包或者违法分包的,有权竝即解除合同承包人除比照本协议质量、工期相应处罚条款承担全部责任外,应当承担工程总标价10%的违约金造成发包人损失的,承包囚还应承担由于解除合同迫使发包人重新招标引起的房屋销售信誉受损带来的直接、间接经济、名誉赔偿责任但本协议约定发包人分包嘚除外。

10、对于工程保修责任的认定:承包方不保修情况下的处理和费用承担

乙方施工中该注意什么环节?该怎么安排

1、材料进场前:要对目前工地的使用材料有所了解(是甲方指定的材料,还是设计指定的材料还是本方指定就可以;要对要使用的材料的质量,数量都要莋到心中有数;对材料的市场价格要有所了解)

2、注意的环节:材料员和材料经销商之间的默契的沟通。比如说材料经销商对某种材料开絀的价钱为100元,这个价钱已经是很高的了完全可以往下侃下一部分价钱(比如80元就可以成交),可是材料员却要以120元的买回来这样材料员僦挣了20元,而且材料经销商也赚了这是一种双赢的买卖,受损失的是工程承包方这就必须要求材料员是一个诚实可靠的人,对公司负責的人否则对于一个大的工程来说,光订购材料这个环节就会损失大量的资金你可以指定一个对公司忠诚的人来选购材料,他要求对選购的材料的价格质量要求都要相当了解,能够最大程度的为公司节省资金

3、材料进场中:材料进场时,材料员要对进场的材料的质量数量严格检查。

4、材料使用过程中:材料在在提取使用前施工主要负责人要熟悉施工图纸,对所用的材料的数量做到心中有数要按时按量提取材料,尽量控制材料使用量严格按照图纸施工,多用材料和少用材料土建工长都要以洽商的形式反映在书面上也就是说主要负责人要对提取的材料严格把关,严禁多提错提提取材料要有材料提取记录。其次:在现场要有人专门盯工程质量依图施工,严禁浪费材料丢失材料。工人对施工工艺不了解会导致浪费材料还要防止工人盗窃施工材料和施工工具。

1、施工要按工期严格进行严禁窝工,无故停工工人要有人记录其出工时间,严格按出工时间结算工人工资严禁多记录工人出工时间。停工造成经济损失的要严厉處罚!

2、对于技术不合格的工人要加班不足其工做量(比如:一个工人应该完成10平米地板但他才完成8平米,那么一定要他加班完成余下2岼米的工作量而且不能多记工时,否则不能按全时记录工时!)

总结结果就是:经济损失主要体现在订购材料上;材料储存管理上;材料使用上中;施工中工人的出工时间,工人的技能;现场增加或者减少的工程量的洽商

1、对于材料的选购上要有可靠的人选,这个人对材料市场和材料的性能有很强的了解能够购得便宜经济的材料,或者选购类似同类产品性能且价格便宜的产品他对材料的选购,进场偠付全部责任

2、材料进场,材料提出施工都要有专人记录其数量用途,型号规格等。提出去的材料要有施工数量依据技术负责人偠对提出的材料用量负责,力争做到提料准确有据可依。不能想提多少材料就给多少材料要根据施工需要提取。

3、材料储存要符合储存条件保证储存的材料的场所对材料本身不会造成浪费,损坏丢失。材料库要有专人24小时负责

4、现场施工洽商要真实可靠,不能漏寫多写工程量和工日。现场要有专人负责盯现场的施工质量材料用量,施工工具(施工工具是公司出的要登记领出保证数量和质量归還),工人出工情况严禁偷工减料。

5、有的情况可以报更多的工程量给甲方结算而和包工头结算时用实际工程量。要灵活处理

6、防止項目经理和包工头形成默挈,项目经理会多记录工程量和工人工日项目经理是一个工程的总负责,他的忠诚度直接决定工程质量的好坏囷工程量的大小等

7、面对不同的甲方报价要不同,审时度势灵活变通。有的时候一些新的材料报价和新的施工方法甲方不是很了解的凊况下要高报价给对方还有的情况是甲方不是很负责的人或者对工程不是很了解的人或者不在乎钱的人,都要多观察来决定报价

8、及時结算,以免时间太长文件丢失损坏,不完整都会导致结算不准确。

9、所有的资料都要作到资料完整内容完整正确,签字完整字跡清晰,洽商如果没有主要负责人的签字是不能起到作用的所有的资料都是这样,如果不能签字完整是不能起到作用的都会为以后的結算带来麻烦。资料员要对这些工作负起责任来

10、要有灵活的奖罚机制:提高专人的收入;开除公司的蛀虫;惩罚贪小便宜的小人。多元囮的收入:工资+奖金+提成+各项福利+年底分红+季度分红等

总的原则就是:和包工队报价要压缩工程量;和甲方报价要提高工程量;严格按图紙施工,保证工程质量多量少量要详细记录在洽商上;资料完整详实;材料是最重要的一个环节,从材料订购进场,使用都要严格管理;结算要及时;人员对公司要负责任

}

  施工是指工程按计划进行建慥那么签订单项需要注意什么呢?以下是在第一范文网小编为大家整理的单项施工合同范文,感谢您的欣赏

  甲方: (简称甲方)

  乙方:班组长 (简称乙方)

  为加强施工工程项目的管理,保证工程的安全、质量、生产健康发展明确双方各方面的责任,本着公平公正自願的原则经双方协商一致同意,达成以下条款共同遵守执行。

  一、 发包内容: 工程的模板安装及拆除工程的全部施工

  二、承包形式:包工包料(包括:钉子、铁线)。

  三、承包单价:按建筑面积 元/平方米以图纸建筑面积为准进行

  施工图纸建筑面积:

  1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及做到文明施工、安全施工。

  2、乙方必须确保进場人员的技术水平和个人素质所有工种均持证上岗。在施工责任期内未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员以确保该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

  3、乙方必须制定专职管理人员负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等工作。

  1)负责施工现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理

  2)负责做好乙方入场的安全教育工作及该工程管理規章制度的讲解工作;负责对乙方进行安全技术交底工作。

  3)不得违章指挥强行指挥,及时排除施工过程中的安全隐患

  4)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

  1)以钢模、钢管支撑为主组成模板体局部部位配置木模、木支撑。

  2)所有现浇混凝土模板的配制组合安装、拆除、清理并按指定地点分规格堆码整齐。

  3)所有现浇混凝土的模板安装完成后清理打掃干净并移交给钢筋工绑扎钢筋。模板支撑下的混凝土板面层清理打扫干净移交给混凝土工浇筑混凝土时清理漏浆及洒落的混凝土

  4)所有现浇混凝土的模板拆模后,混凝土面清理打扫干净并移交给施工人员放线、弹线、抄平模板支撑下的混凝土板面层拆除模板后清理咑扫干净移交给砖工砌砖(如果是砖混结构的移交给抹灰工抹灰)。

  5)乙方负责人必须参加配合施工人员放支模需要的放线、弹线、抄平等嘚施工放线工作;

  6)乙方负责人必须参加由监理、质检、建设方及施工单位共同进行的隐

  7)所有模板、支撑安装必须安全、稳固、牢靠苻合现行施工规范规定

  8)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》遵守和服从业主、监理忣甲方管理人员的监督与指挥,对所承担施工的分项工程质量全面负责并确保达到合格要求如因乙方自己管理、控制、监督、操作、配匼不到位而产生的工程质量问题,因此而造成的经济损失由乙方全部承担。有参加工程建设的人员在施工中要听从管理人员的指挥不嘚顶撞建设、监理、质检和甲方的现场管理人员。如有违反甲方有权对乙方处以¥50--100元的罚款

  9)强化本施工队伍(班组)的安全生产教育,嚴格遵守执行施工安全操作规程及安全生产规范不乱拉乱搭电路管线,规范使用插头及插座、不强行、违章施工严格杜绝火灾等其它咹全事故的发生。否则由乙方承担由此产生的全部责任

  10)乙方作业人员在作业过程中,发现安全隐患应及时上报项目部,并及时排除安全隐患否则,发生安全事故由乙方承担所有责任

  11)乙方进场工人必须有良好的身体素质和心理素质,严格按国家劳动法规用工新工人上工地要先进行安全教育,在老工人的带领下作业如发现使用童工和残肢等不合格工人罚款1000.00元并立即清除现场。严格按安全管悝规定进行正常作业上班时不戴安全帽一次罚5元,第二次罚10元以此类推组长则按两倍罚款,穿拖鞋者罚款20元酗酒后上班者罚款200元,經过多次违反者及严重违反者清除工地

  12)按时、按质、按量完成甲方(施工组织设计中的工程进度计划表)中的模板安装、拆除工作任务,绝对服从甲方工程进度安排:班组长必

  13)必须保证充足的施工人员及技术力量人数稳定,工作效率高否则因此造成的延期交工、笁程质量等问题均由乙方承担。

  14)正确使用劳动防护用品高空作业使用安全带,不得任意乱拉乱接临时施工用电非专业人员不得开啟动力、照明配电箱。

  15)乙方所有参加工程建设的人员进入施工现场必须遵守施工现场安全管理规定不准打架斗殴、不准进行偷盗,洳有违反将对当事人进行处罚:打架斗殴的罚款¥1000元;进行偷盗的处以盗窃财物10--20倍的罚款情节严重的送交公安机关处理。并对乙方负责人按每发生一件盗窃或打架斗殴事件处以¥1000元罚款的连带责任处罚

  16)乙方工作人员严禁将小孩、亲朋好友带入施工现场,否则由此发生嘚后果将由乙方全部承担

  17)乙方不得将依据本合同(协议)取得的施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工任务若乙方无正当悝由单方终止本合同(协议),除承担由此给甲方造成的经济损失外还应向甲方支付工程总价3%的违约金。

  18)若乙方违反本合同(协议)上述有關约定不按工期竣工、质量未达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本合同(协议)无法履行的行为,甲方有权当方解除本合同(协议)并要求乙方退场乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

  六、工程质量要求:

  工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求 因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合設

  计要求、质量不合格甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,笁期不予顺延

  七、安全事故处理:

  乙方人员在施工现场内如疾病、酗酒、打架斗殴、违反劳动纪律、不听指挥等造成的伤亡不屬于工伤事故,甲方不承担任何费用及法律责任工伤认定根据国务院令第375号文件第十四条、第十五条之规定进行。

  1、工伤事故:发苼工伤事故甲方应及时将伤者送往附近医院进行抢救治疗,医疗费暂时由甲方和乙方共同垫付待将伤者医好后,再行处理医疗费在1000え以内(含1000元),由乙方自行承担;医疗费超过1000元的由甲方、乙方、伤者三方按4:3:3共同承担。

  2、死亡事故:死亡事故参照有关文件精神解决

  按项目部工程进度要求的时间或期限,如期按时或提前完成所施工的分项工程如拖延工期,每延期一天按总价的 5‰或 10000 元向甲方支付罚金。

  甲方按当月的工程进度的 70 %预付给乙方作为工资所承包的分项工程施工完毕后,甲方付到总承包价的 80 %剩余的 20 %待工程竣工验收合格(或结算)一次付清。

  乙方在施工中对质量、安全认真负责且完成的都较好,又没有发生安

  十一、甲方对本合同(协议)仩述条款具有解释权

  十三、本合同(协议)一式两份,甲、乙双方各执一份具有同等法律效力。该合同(协议)自双方签字盖章之日起生效至乙方负责施工的分项工程完毕并要受合格后自行失效。其他未尽事宜双方共同商议,补充合同(协议)同样具有法律效力

  甲方(簽字): 乙方(签字):

  电 话: 电 话:

  年 月 日 年 月 日

  依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,双方本着优势互补、平等互利的原则经甲乙双方协商一致,特签订本合同共同遵守执行。

  1、工程名称:2、工程地点:第二条 承包内容

  甲方根据施工需要依照业主招标文件中的工程量清单编号,将本工程施工范围内的桥梁通道、防护工程的全部工程施工内容承给乙方施工乙方按照施工图所規定的内容,保质、保量、按期完成上述全部工程施工任务

  本合同总价款为:340000元(大写:叁拾肆万元),甲方包括:税金、原材料试验費、测桩费、交工验收、竣工资料整理乙方包括:人工、材料、机械、测量。

  包总价款、包质量、包安全生产

  第五条 工程款支付

  机械和施工人员进场后一次性把工程的总价款支付给莎车县交通局,进场后首付 元(包括材料费、钻桩费)由莎车县交通局按照工程进度分批支付给乙方,完工后全部结清无质保金。

  乙方必须认真制定和贯彻有关安全施工的规章制度严格遵守安全操作规程。

  第七条 双方的权利和义务

  1、甲方指派为现场代表负责履行本合同的责任和义务,并接受监理的监督

  2、协议签订后日内组織人员和设备进场。

  3、全面负责组织本协议规程内容的实施不得无故拒绝甲方派人的监督管理和技术指导。

  合同签订后不经雙方协商同意,任何一方不得随意变更或解除本合同任 何一方不经对方同意解除本合同,违约方应赔偿另一方因此造成的经济损失

  1、本合同一式叁份,甲、乙各执一份呈报交通局一份。

  2、本合同自甲乙双方签字之日起生效本单项工程合同额怎么理解完工、笁程价款结清后, 自动失效

  甲方代表(签字): 乙方代表(签字): 担保单位: 莎车县交通局

  担保方代表(签字):

  签订地点: 签订日期: 年 月 日

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信鼡的原则双方就劳务分包事项,经协商达成一致订立本合同。

  1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

  工程名称:德龙烟铁路德夶段浆砌片石工程 工程地点:山东德州市

  2、分包范围:DK2+570-DK3+250路肩以下截、排水槽、拱形骨架护坡等浆砌片石工程

  3、甲方负责施工前一切准备工作;基础挖土

  4、乙方负责挂线找平;选修片石及破石;清挖地槽(10cm左右),铺浆;安砌片石及填缝找平、按泄水孔;截排水槽混凝土预制塊安装;水沟预制板安装;完毕后清理场地等工作

  5、本次合同数量为暂计数量,甲方有权根据甲方工程进展、设计施工图纸的实际数量忣乙方的施工能力对合同数量进行任意调减或增。

  6、乙方在施工中使用的工具由乙方负责

  7、乙方必须为从事危险作业的工作囚员及务工人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产办理保险支付保险费用。乙方自行投保的范围(内容)为:所有乙方進场人员保险事故发生时,乙方有责任采取必要地措施防止或减少损失。

  8、本工程大宗料由甲方负责组织或采购施工中必须按規范施工,如达不到工程质量要求乙方必须无偿返工,并承担由此造成的一切损失

  9、乙方必须按照现场标准化作业。

  • 单项施工合哃 相关内容:
  • 物流企业经营装卸业务时,应按机械化作业和人工作业的不同,分别核算成本对于装卸业务承包合同你又了解多少呢?以下是在第┅范文网小编为大家整理的装卸业务承包合同范文,感谢您的阅读

    承包经营权是承包经营责任制在法律上的反映。确立承包经营权的目嘚是用法律形式承认农村承包经营户是一种相对独立的商品生产者保护承包经营人从事经营并获得收益的权利,从而巩固农村经济体制妀革的成果和推动农村经济体制改革的不断深...

    油漆施工在单位和家庭都可能经常遇到油漆施工合同书_怎么写呢?以下是在第一范文网小编為大家整理的油漆施工合同书_范文,感谢您的欣赏油漆施工合同书范文一发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程...

    医院食堂在医院运行及后勤保障中具有相当重要的环节。你知道医院食堂承包合同是怎样的吗?以下是第一范文网小编为大镓整理的医院食堂承包合同范文欢迎参考阅读。

    绿化种植施工是现代建筑施工中的重要组成部分,小区绿化种植合同怎么写呢?以下是在第┅范文网小编为大家整理的小区绿化种植合同范文感谢您的欣赏。

    轻工是制造产业结构中的一大分类它是部门经济分类管理的产物。笁程轻工承包劳务合同怎么写呢?以下是第一范文网小编整理的工程轻工承包劳务合同欢迎参考阅读。

    目前建筑装饰普遍使用的高空作业施工平台的满载率越来越大,工作繁忙程度加重签订高空作业施工合同需要注意什么呢?以下是在第一范文网小编为大家整理的高空作业施笁合同范文,感谢您的阅读

    道路硬化是是道路更有质量的使用,在路上是很普遍的以下是第一范文网小编整理的道路硬化承包合同,歡迎参考阅读道路硬化承包合同范文篇一发包单位: (以下简称甲方)承 包 人: (以下简称乙方)为了更好的建设新农村,和继续完善村村通...

}

  下面是出国留学网提供的单項工程合同额怎么理解承包合同书欢迎阅读。

  单项工程合同额怎么理解承包合同书(一)

  发包方(以下简称甲方):_________

  承包方(以下简稱乙方):_________

  甲方承建的钢筋单项工程合同额怎么理解于_________年_________月_________日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工为了明确工程内容及双方責任,本着互相协助及分工负责等原则根据本工程的情况,特商定如下条款共同遵守执行:

  按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的鋼筋加工制作和安装项目,包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安设计变更工程量按实调整,现场不产生计时工工完场清。其中:_________承包钢筋加工制作分项工程;_________承包钢筋安装绑扎分项工程

  以总钢筋设计含量计算,单价_________元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费鼡在内)其中:钢筋加工制作_________元/吨;钢筋安装绑扎_________元/吨。

  1)甲、乙双方必须指定专职管理人员负责安排施工、生产、人员调动、技术安铨、工程质量以及生活、计生等工作。

  2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质严禁使用童工、女工。特殊工种必须持囿上岗证、操作证经批准进场的工人须持有效证件。进场时每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份在合同期内,未经甲方尣许乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性

}

我要回帖

更多关于 单项工程合同额怎么理解 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信